CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No. 9677-PPAL001-1452-2021 TIPO OBRA

CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA

CONTRATISTA VALOR CONTRATO $ 8.878.333.067,00
PALMARITO 2021

DURACIÓN CTO 10 MESES

PERFECCIONAMIENTO CTO 28/10/2021 INICIO EJECUCIÓN ACTA DE INICIO

OTROSÍ FECHA OTROSÍ

ACTO ASEGURADO CONTRATO VALOR ADICIÓN

TIEMPO PRÓRROGA

TIPO DE GARANTÍA PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

GARANTÍA No. 85-44-101113225

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
ANEXO(S) 0

FIDUPREVISORA S.A. - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -FNGRD - UNIDAD
BENEFICIARIO(s)
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

Vigencia
Amparo Valor (%)
Desde Hasta
CUMPLIMIENTO 28/10/2021 28/02/2023 $ 2.663.551.401,90 30%
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO 28/10/2021 28/02/2023 $ 1.775.700.934,60 100%
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 28/10/2021 28/08/2025 $ 1.775.700.934,60 20%
CALIDAD DEL SERVICIO 28/08/2022 28/08/2025 $ 2.663.551.401,90 30%
ESTABILIDAD DE LA OBRA * * $ 2.663.551.401,90 30%
Total Asegurado $ 11.542.056.074,90

Observaciones
ES POSIBLE SUSCRIBIR ACTA DE INICIO DESDE EL 16/11/2021 *SE AMPARA 3 AÑOS, 0 MESES Y - 1 DÍA

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 039 de 3 de septiembre de 2020 de la Presidencia de la
FIDUPREVISORA S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantia expedida por el contratista, por reunir los
requisitos de suficiencia de los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 16/11/2021

REVISÓ APROBÓ

LINDA AMADOR GARAY JOHANNA GRANADOS CASTRO

Abogada responsable Jefe de Contratos de Negocios Especiales
Vicepresidencia Jurídica Vicepresidencia Jurídica
 POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 85 85-44-101113225
FECHA EXPEDICIÓN VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO HORAS DÍA MES AÑO HORAS TIPO MOVIMIENTO
16 11 2021 28 10 2021 00:00 28 08 2025 23:59 EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
NOMBRE O RAZON CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICACIÓN NIT: 901.516.970-3
SOCIAL
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 36 - 3600 BRR SINCELEJITO CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3013711715

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO /
FIDUPREVISORA SA - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD IDENTIFICACIÓN NIT: 900.978.341-9
BENEFICIARIO:
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 92 - 31 ED GOLD 4 PISO 2 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5529696

ADICIONAL:
OBJETO DEL SEGURO

AMPAROS

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
$ **71,855,076.00 $ ******25,000.00 $ **13,657,214.00 $ ********85,537,290.00 $ ***11,542,056,074.90 CONTADO
INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COASEGURO
NOMBRE CLAVE % DE PART. NOMBRE COMPAÑÍA % PART. VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-44-101113225
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General FIRMA TOMADOR
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 SERGIOCASTRO 1
NIT. 860.009.578-6

PÓLIZA ÚNICA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN

FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
NO. ______________ SOMETIDA AL DECRETO 1082 DE 2015

1. AMPAROS.

SEGUROS DEL ESTADO S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ

SEGURESTADO OTORGA A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, HASTA EL MONTO
DEL VALOR ASEGURADO PACTADO, LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA
CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CUBRIENDO CON ELLOS, SIEMPRE LOS
PERJUICIOS DIRECTOS QUE CON SUJECIÓN A LA DEFINICIÓN DE LAS
CONDICIONES ADELANTE INDICADAS, LLEGARE A CAUSAR EL GARANTIZADO
POR EL INCUMPLIMIENTO QUE, ATRIBUIBLE A SU ACCIÓN U OMISIÓN,
PRODUJERE.

LOS AMPAROS QUE SE OTORGAN EN ESTA PÓLIZA SERÁN INDEPENDIENTES

UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES
ASEGURADOS. SEGÚN LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE INDICAN:

1.1 AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA.

EL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL

ASEGURADA, LA SANCIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OFERTA,
EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

1.1.1 LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA

OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL
CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRÓRROGA SEA INFERIOR A
TRES (3) MESES.

1.1.2 EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA

LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.

1.1.3 LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL
ADJUDICATARIO.

1.1.4 LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE

SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

1.2 AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO.

EL AMPARO DE BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO CUBRE A

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE LLEGUEN A
CAUSAR, CON OCASIÓN DE (I) LA NO INVERSIÓN DEL ANTICIPO, (II) EL USO
INDEBIDO DEL ANTICIPO Y (III) LA APROPIACIÓN INDEBIDA DE LOS RECURSOS
RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO EN CALIDAD DE ANTICIPO.

10/06/2015-1329-P-05-ECU010B
Página 1 de 6
NIT. 860.009.578-6

1.3 AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO.

EL AMPARO DE DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO CUBRE A LA ENTIDAD

ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE CAUSEN POR LA NO
DEVOLUCIÓN TOTAL O PARCIAL, DEL DINERO ENTREGADO AL CONTRATISTA
GARANTIZADO A TITULO DE PAGO ANTICIPADO, CUANDO A ELLO HUBIERE
LUGAR.

1.4 AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,

POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DE: (A) EL INCUMPLIMIENTO
TOTAL O PARCIAL DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES
IMPUTABLE AL CONTRATISTA; (B) EL CUMPLIMIENTO TARDÍO O DEFECTUOSO
DEL CONTRATO, CUANDO EL INCUMPLIMIENTO ES IMPUTABLE AL
CONTRATISTA; (C) LOS DAÑOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA POR ENTREGAS
PARCIALES DE LA OBRA, CUANDO EL CONTRATO NO PREVÉ ENTREGAS
PARCIALES; Y (D) EL PAGO DEL VALOR DE LAS MULTAS Y DE LA CLÁUSULA
PENAL PECUNIARIA SIEMPRE QUE SE HUBIEREN PACTADO PREVIAMENTE EN EL
CONTRATO GARANTIZADO.

EN VIRTUD DE LO SEÑALADO POR EL ARTÍCULO 44 DE LA LEY 610 DE 2000, LA

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CUBRIRÁ LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LA
ENTIDAD ESTATAL COMO CONSECUENCIA DE LA CONDUCTA DOLOSA O
CULPOSA, IMPUTABLE AL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADOS DE UN
PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, SIEMPRE Y CUANDO ESOS
PERJUICIOS DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES SURGIDAS
DEL CONTRATO AMPARADO POR LA GARANTÍA.

1.5 AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E

INDEMNIZACIONES LABORALES.

EL AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E

INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL, CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA, POR LOS PERJUICIOS QUE SE LE OCASIONEN, A RAÍZ DEL
INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES A QUE ESTÉ OBLIGADO
EL CONTRATISTA GARANTIZADO, DERIVADAS DE LA CONTRATACIÓN DEL
PERSONAL UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO AMPARADO EN EL
TERRITORIO NACIONAL.

ESTA GARANTÍA NO SE APLICARÁ PARA LOS CONTRATOS QUE SE EJECUTEN

EN SU TOTALIDAD FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL POR PERSONAL
CONTRATADO BAJO UN RÉGIMEN JURÍDICO DISTINTO AL NACIONAL.

1.6 AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, CUBRE A LA ENTIDAD

ESTATAL ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS QUE SE LE GENEREN COMO
CONSECUENCIA DE CUALQUIER TIPO DE DAÑO O DETERIORO, PRESENTADOS

10/06/2015-1329-P-05-ECU010B
Página 2 de 6
NIT. 860.009.578-6
EN LA OBRA ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCIÓN DE DICHA ENTIDAD
ESTATAL O SUS REPRESENTANTES, CUYA CAUSA SEA IMPUTABLE AL
CONTRATISTA GARANTIZADO.

1.7 AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL

ASEGURADA, DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA
GARANTIZADO, QUE SE OCASIONEN CON POSTERIORIDAD A LA TERMINACIÓN
DEL CONTRATO GARANTIZADO, Y QUE SE DERIVEN DE LA DEFICIENTE CALIDAD
DEL SERVICIO PRESTADO.

EN LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA, LA VIGENCIA DE ÉSTE AMPARO DEBE

SER IGUAL AL PLAZO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD DEL CONTRATO
PRINCIPAL EN CUMPLIMIENTO DEL PARAGRAFO DEL ARTÍCULO 85 DE LA LEY
1474 DE 2011.

1.8 CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS

SUMINISTRADOS.

ESTE AMPARO CUBRE A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DE LOS

PERJUICIOS OCASIONADOS IMPUTABLES AL CONTRATISTA, SUFRIDOS POR LA
DEFICIENTE CALIDAD E INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES QUE
RECIBE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
GARANTIZADO.

2. EXCLUSIONES.

LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO OPERARÁN CUANDO

LOS DAÑOS A LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA SE GENEREN POR:

2.1 CAUSA EXTRAÑA, ESTO ES, LA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO, EL

HECHO DE UN TERCERO O LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.

2.2. DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA GARANTIZADO, A LOS BIENES DE

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, NO DESTINADOS AL CUMPLIMIENTO DEL
OBJETO CONTRACTUAL.

2.3. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO A QUE SE ENCUENTRE OBLIGADA LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA.

2.4. EL DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS BIENES ENTREGADOS CON

OCASIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL
TRANSCURSO DEL TIEMPO.

3. SUMA ASEGURADA.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1079 DEL CÓDIGO DE COMERCIO,

SEGURESTADO NO ESTARÁ OBLIGADO A RESPONDER SI NO HASTA

10/06/2015-1329-P-05-ECU010B
Página 3 de 6
NIT. 860.009.578-6
CONCURRENCIA DE LA SUMA ASEGURADA EN CASO DE SINIESTRO,
DETERMINADA EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA PARA CADA AMPARO.

4. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SE HARÁ

BAJO LOS LINEAMIENTOS DEL DECRETO 1082 DE 2015 Y CONSTARAN EN LA
CARÁTULA DE LA MISMA O EN SUS ANEXOS.

5. EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA.

PARA HACER EFECTIVOS CUALQUIERA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR

SEGURESTADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA DEBERÁ GARANTIZAR EL
DEBIDO PROCESO DE SEGURESTADO Y EL CONTRATISTA, MEDIANTE EL
AGOTAMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA
LEY 1474 DE 2011 O LAS NORMAS QUE LO SUSTITUYAN O MODIFIQUEN.

LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, LE CORRESPONDERÁ DEMOSTRAR LA

OCURRENCIA DEL SINIESTRO Y ACREDITAR LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA SI
FUERE EL CASO.

EL PROCEDIMIENTO QUE DEBERÁ SEGUIR LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA,

PARA LA EFECTIVIDAD DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA, SERÁ:

5.1 RESPECTO DEL AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA, LA ENTIDAD ESTATAL

ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO QUE IMPONGA LA SANCIÓN
PREVIAMENTE ESTABLECIDA POR LA OCURRENCIA DE UNO CUALQUIERA DE LOS
EVENTOS PREVISTOS EN LA CONDICIÓN 1.1 DE ÉSTA PÓLIZA, Y DISPONGA LA
EFECTIVIDAD DE ÉSTE AMPARO A SEGURESTADO.

5.2 EN CASO DE DECRETARSE LA CADUCIDAD, LA ENTIDAD ESTATAL

ASEGURADA PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE EN EL
CUAL, ADEMÁS DE LA DECLARATORIA DE LA MISMA, HARÁ EFECTIVA LA
CLÁUSULA PENAL O CUANTIFICARÁ EL MONTO DEL PERJUICIO, ORDENANDO SU
PAGO TANTO AL CONTRATISTA COMO A SEGURESTADO. DICHO ACTO
ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.3 EN EL EVENTO DE IMPOSICIÓN DE MULTAS, LA ENTIDAD ESTATAL

ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE
ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA Y SEGURESTADO. DICHO ACTO
ADMINISTRATIVO SERÁ CONSTITUTIVO DEL SINIESTRO.

5.4 EN LOS DEMÁS EVENTOS DE INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA

GARANTIZADO, LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA, PROFERIRÁ EL ACTO
ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE, EN EL CUAL, ADEMÁS DE DECLARAR EL
INCUMPLIMIENTO PROCEDERÁ A CUANTIFICAR EL MONTO DE LA PÉRDIDA O A
HACER EFECTIVA LA CLÁUSULA PENAL, ORDENANDO SU PAGO AL CONTRATISTA
Y SEGURESTADO. EL ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES LA
RECLAMACIÓN PARA LA COMPAÑÍA DE SEGURO.

10/06/2015-1329-P-05-ECU010B
Página 4 de 6
NIT. 860.009.578-6
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR LA ENTIDAD ESTATAL
CONTRATANTE QUE SEAN CONSTITUTIVOS O DECLARATIVOS DEL SINIESTRO,
DEBERAN ESTAR EJECUTORIADOS Y DEBIDAMENTE NOTIFICADOS, DE ACUERDO
CON EL ARTÍCULO 87 DE LA LEY 1437 DE 2011.

6. COMPENSACIÓN.

EN VIRTUD DE LA COMPENSACIÓN COMO MEDIO DE EXTINCIÓN DE LAS

OBLIGACIONES RECONOCIDA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 1150 DE 2007,
SEGURESTADO TENDRÁ EN CUENTA TODAS LAS SUMAS DE DINERO QUE LA
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE ADEUDE AL CONTRATISTA GARANTIZADO,
POR CUALQUIER CONCEPTO. PARA TALES EFECTOS, SE DEBERÁ TENER EN
CUENTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO, EFECTUADA EN LOS
TÉRMINOS LEGALES O CONVENCIONALES.

7. FORMAS DE PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

LA INDEMNIZACIÓN SERÁ PAGADERA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN,

REPARACIÓN O RECONSTRUCCIÓN DE LA COSA ASEGURADA, A OPCIÓN DE
SEGURESTADO, SIN PERJUICIO QUE LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA EN EL
EVENTO DE DECLARATORIA DE CADUCIDAD DECIDA CONTINUAR LA EJECUCIÓN
DEL OBJETO CONTRATADO A TRAVÉS DE SEGURESTADO O DE OTRO
CONTRATISTA, A QUIEN A SU VEZ SE LE PODRÁ DECLARAR LA CADUCIDAD, SI A
ELLO HUBIERE LUGAR.

EN EL EVENTO EN QUE POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO,

SEGURESTADO RESOLVIERA CONTINUAR, COMO CESIONARIO, CON LA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA ESTUVIESE DE
ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA GARANTIZADO ACEPTA DESDE EL
MOMENTO DE LA CONTRATACIÓN DE ESTA PÓLIZA, LA CESIÓN DEL CONTRATO
GARANTIZADO A FAVOR DE SEGURESTADO.

8. PLAZO PARA EL PAGO.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 1080 DEL CÓDIGO DE COMERCIO,

SEGURESTADO DEBERÁ EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES
SIGUIENTE AL CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA HAYA ACREDITADO LOS
REQUISITOS DEL ARTÍCULO 1077 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, A TRAVÉS DEL
ACTO ADMINISTRATIVO A QUE HACE REFERENCIA EL NUMERAL 5. DE ESTAS
CONDICIONES.

9. CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN.

PARA LOS CASOS EN QUE LA SUMA ASEGURADA DE ESTA PÓLIZA DEBA SER
AUMENTADA O DISMINUIDA Y PARA AQUELLOS EN LOS CUALES LAS
ESTIPULACIONES DEL CONTRATO GARANTIZADO SEAN MODIFICADAS,
SEGURESTADO A SOLICITUD PREVIA DEL CONTRATISTA GARANTIZADO Y DE LA
ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA (O EL INTERVENTOR, SUPERVISOR, ETC., EN SU
CASO), EXPEDIRÁ UN CERTIFICADO O ANEXO DE MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA,
EN EL CUAL CONSTEN LAS MODIFICACIONES CORRESPONDIENTES. PARA TAL

10/06/2015-1329-P-05-ECU010B
Página 5 de 6
NIT. 860.009.578-6
EFECTO SE HACE INDISPENSABLE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN A SEGURESTADO EL DOCUMENTO (OTROSÍ, CLÁUSULA
ADICIONAL, ETC.) QUE CONTENGA LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO
GARANTIZADO.

EL ULTIMO ANEXO O CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN, SERÁ EL QUE LA ENTIDAD

ESTATAL ASEGURADA HARÁ EFECTIVO, DE CONFORMIDAD CON EL NUMERAL 5.
DE ESTAS CONDICIONES.

10. VIGILANCIA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO.

SEGURESTADO TENDRÁ LA FACULTAD DE EJERCER LA VIGILANCIA DEL

CONTRATO, PARA LO CUAL LA ENTIDAD ESTATAL ASEGURADA LE PRESTARÁ LA
COLABORACIÓN NECESARIA PARA ELLO. EN LOS CASOS EN LOS CUALES EL
CONTRATO GARANTIZADO TENGA POR OBJETO ASUNTOS RELACIONADOS CON
EL ORDEN PÚBLICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL, LA ENTIDAD ESTATAL
ASEGURADA PODRÁ PROHIBIR O LIMITAR ÉSTA FACULTAD.

11. NO CANCELACIÓN DE LA PÓLIZA POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA E

IRREVOCABILIDAD DE ESTE SEGURO.

LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARÁ POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA NI

PODRÁ SER REVOCADA UNILATERALMENTE.

12. CLÁUSULAS INCOMPATIBLES

EN CASO DE INCONGRUENCIA PRESENTADA ENTRE LAS CONDICIONES

PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PÓLIZA,
PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

13. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, ESTO ES LA DISTRIBUCIÓN ENTRE VARIAS

ASEGURADORAS DE DETERMINADO RIESGO, AL NO EXISTIR SOLIDARIDAD
ENTRE LAS MISMAS, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN SE DISTRIBUIRÁ Y HARÁ
EXIGIBLE ENTRE LOS COASEGURADORES, EN PROPORCIÓN A LAS CUANTÍAS DE
SU RESPECTIVA PARTICIPACIÓN.

PARA CONSTANCIA DE LO EXPUESTO, Y EN SEÑAL DE ASENTIMIENTO Y

COMPROMISO CON TODO LO AQUÍ PACTADO SE FIRMA EN _______________ A
LOS ____________ ( ) DÍAS DEL MES DE _________ DEL AÑO ______________.

10/06/2015-1329-P-05-ECU010B
Página 6 de 6
29/11/21 11:09 Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
85-44-101113225

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 16 de noviembre de 2021

Ramo:
CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Tomador:
CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021

Inicio de vigencia:
jueves, 28 de octubre de 2021

Fin vigencia:
jueves, 28 de agosto de 2025

Valor total asegurado:

$11.542.056.074,90

 Consultar de nuevo

https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/default.aspx 1/2
29/11/21 11:09 Consulta de pólizas

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

Comunicarse en Bogota con las líneas:

∙ Pólizas ramo Automóviles: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
∙ Pólizas ramos Generales: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
∙ Pólizas ramo Fianzas - Cumplimiento: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) /
[email protected]
(mailto:[email protected])
∙ Pólizas ramo Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros: (1) 644 9660 ext 157
(tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
∙ Pólizas ramos Vida: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
∙ Pólizas ramo SOAT: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-
Oficinas) a nivel nacional.

 Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados

por Seguros del Estado

https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/default.aspx 2/2
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

CONTRATO No. 9677-PPAL001-1452-2021 TIPO OBRA

CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA

CONTRATISTA VALOR CONTRATO $ 8.878.333.067,00
PALMARITO 2021

DURACIÓN CTO 10 MESES

PERFECCIONAMIENTO CTO 28/10/2021 INICIO EJECUCIÓN ACTA DE INICIO

OTROSÍ FECHA OTROSÍ

ACTO ASEGURADO CONTRATO VALOR ADICIÓN

TIEMPO PRÓRROGA

TIPO DE GARANTÍA PÓLIZA DE SEGURO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES

GARANTÍA No. 85-40-101050439

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.
ANEXO(S) 0

FIDUPREVISORA S.A. - FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -FNGRD - UNIDAD NACIONAL
BENEFICIARIO(s)
PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD

Vigencia
Amparo Valor (%)
Desde Hasta
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 28/10/2021 28/08/2022 $ 2.663.551.401,90 30%

Total Asegurado $ 2.663.551.401,90

Observaciones
ES POSIBLE SUSCRIBIR ACTA DE INICIO DESDE EL 16/11/2021

De conformidad con las atribuciones conferidas mediante Resolución 039 de 3 de septiembre de 2020 de la Presidencia de la FIDUPREVISORA
S.A., mediante el presente certificado se imparte aprobación a la garantia expedida por el contratista, por reunir los requisitos de suficiencia de
los amparos exigidos en el contrato y la Ley.

Fecha de Aprobación 16/11/2021

REVISÓ APROBÓ

LINDA AMADOR GARAY JOHANNA GRANADOS CASTRO

Abogada responsable Jefe de Contratos de Negocios Especiales
Vicepresidencia Jurídica Vicepresidencia Jurídica
 POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS
CIUDAD DE EXPEDICIÓN SUCURSAL COD.SUC NO.PÓLIZA ANEXO
BARRANQUILLA BARRANQUILLA 85 85-40-101050439
FECHA EXPEDICIÓN VIGENCIA DESDE A LAS VIGENCIA HASTA A LAS
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO HORAS DÍA MES AÑO HORAS TIPO MOVIMIENTO
16 11 2021 28 10 2021 00:00 28 08 2022 23:59 EMISION ORIGINAL
DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO
NOMBRE O RAZON CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICACIÓN NIT: 901.516.970-3
SOCIAL
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 36 - 3600 BRR SINCELEJITO CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3013711715

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: FIDUPREVISORA SA - FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD IDENTIFICACIÓN NIT: 900.978.341-9

DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 92 - 31 ED GOLD 4 PISO 2 CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 5529696

BENEFICIARIO: 900978341 - FIDUPREVISORA SA - FONDO NACIONAL DE ADICIONAL: ADICIONAL: TERCEROS AFECTADOS

GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
OBJETO DEL SEGURO

AMPAROS

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA GASTOS EXPEDICIÓN IVA TOTAL A PAGAR VALOR ASEGURADO TOTAL PLAN DE PAGO
$ ***6,655,229.00 $ ******20,000.00 $ ***1,268,293.00 $ *********7,943,523.00 $ ****2,663,551,401.90 CONTADO
INTERMEDIARIO DISTRIBUCION COASEGURO
NOMBRE CLAVE % DE PART. NOMBRE COMPAÑÍA % PART. VALOR ASEGURADO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL
CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA
EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S)
GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE
PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-40-101050439
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General FIRMA TOMADOR
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977 SERGIOCASTRO 1
NIT. 860.009.578-6
PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL PARA CONTRATISTAS DE ENTIDADES
ESTATALES
RCE SEGURESTADO ESTATAL

CONDICIONES GENERALES
No. _____________
CLÁUSULA PRIMERA

1. AMPAROS

1.1 AMPARO BÁSICO: PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES

SEGUROS DEL ESTADO S.A. QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ

SEGURESTADO, EN VIRTUD DEL OTORGAMIENTO DE LA PRESENTE PÓLIZA SE
OBLIGA A INDEMNIZAR AL BENEFICIARIO, HASTA EL LÍMITE DEL VALOR
ASEGURADO PACTADO, LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES (DAÑO EMERGENTE
Y LUCRO CESANTE, SIN EXCEDER DEL SUBLÍMITE DE VALOR ASEGURADO QUE
PARA LUCRO CESANTE SE ESTABLECE EN LA CARÁTULA) QUE LE CAUSE EL
ASEGURADO, CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY
COLOMBIANA, POR HECHOS OCURRIDOS COMO RESULTADO DE LA EJECUCIÓN
DEL CONTRATO AFIANZADO ESTIPULADO EN ESTA PÓLIZA Y DURANTE LA
VIGENCIA DE LA MISMA, DE CARÁCTER ACCIDENTALES, SÚBITOS E
IMPREVISTOS, IMPUTABLES AL ASEGURADO, QUE ORIGINEN LA MUERTE,
LESIÓN O MENOSCABO EN LA SALUD DE LAS PERSONAS Y/O EL DAÑO O LA
DESTRUCCIÓN DE BIENES Y/O PERJUICIOS ECONÓMICOS, INCLUYENDO LUCRO
CESANTE, COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE TALES HECHOS.

LA PRESENTE PÓLIZA TIENE COMO PROPÓSITO EL RESARCIMIENTO DE LA

VÍCTIMA, LA CUAL, EN TAL VIRTUD, SE CONSTITUYE EN EL BENEFICIARIO DE LA
INDEMNIZACIÓN, SIN PERJUICIO DE LAS PRESTACIONES QUE SE LE
RECONOZCAN AL ASEGURADO (INCLUYENDO LOS PERJUICIOS
EXTRAPATRIMONIALES A QUE SEA CONDENADO, MEDIANTE SENTENCIA
DEBIDAMENTE EJECUTORIADA, HASTA EL SUBLÍMITE DE VALOR ASEGURADO
QUE PARA PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES ASUMA EL ASEGURADO,
ESTABLECIDOS EN LA CARÁTULA).

LA VÍCTIMA TIENE ACCIÓN DIRECTA CONTRA SEGURESTADO. PARA ACREDITAR

SU DERECHO ANTE ELLA, LA VÍCTIMA EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN DIRECTA
PODRÁ EN UN SOLO PROCESO JUDICIAL, DEMOSTRAR TANTO LA
RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO Y DEMANDAR LA INDEMNIZACIÓN DE
SEGURESTADO, PERO ESTA ÚLTIMA PODRÁ OPONER A LA VÍCTIMA, TODAS LAS
EXCEPCIONES QUE HUBIERE PODIDO ALEGAR CONTRA EL TOMADOR O EL
ASEGURADO.

SEGURESTADO RECONOCERÁ, AL ASEGURADO, INCLUIDA EN LA SUMA

ASEGURADA Y HASTA UN DIEZ POR CIENTO (10%) DE LA MISMA, LOS COSTOS Y
GASTOS DEL PROCESO JUDICIAL QUE EL TERCERO DAMNIFICADO O SUS
CAUSAHABIENTES PROMUEVAN EN SU CONTRA, PARA DECLARARLO
CIVILMENTE RESPONSABLE, CON LAS SALVEDADES SIGUIENTES:

1. SI LA RESPONSABILIDAD DEL ASEGURADO, PROVIENE DE DOLO O

ESTÁ EXPRESAMENTE EXCLUIDA.
2. SI EL ASEGURADO AFRONTA EL PROCESO JUDICIAL CONTRA ORDEN

E-RCE-002A REDIS 30-06-09 Página 1 de 10

NIT. 860.009.578-6
EXPRESA DE SEGURESTADO, Y
3. SI LA CONDENA POR LOS PERJUICIOS OCASIONADOS A LA VÍCTIMA EXCEDE
LA SUMA QUE DELIMITA LA RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO, ÉSTA
SOLO RESPONDERÁ POR LOS GASTOS DEL PROCESO EN PROPORCIÓN A LA
CUOTA QUE LE CORRESPONDA EN LA INDEMNIZACIÓN.

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES ARRIBA MENCIONADAS, EL AMPARO

OTORGADO BAJO LA PRESENTE PÓLIZA SE LIMITA A LA RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DERIVADA DE:

1. LA POSESIÓN, EL USO O EL MANTENIMIENTO DE LOS PREDIOS INDICADOS EN

LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN ANEXO A ELLA, EN LOS CUALES EL
ASEGURADO EJECUTA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL OBJETO DEL
CONTRATO AFIANZADO DESCRITO EN ESTE CONTRATO DE SEGUROS.

2. LAS LABORES U OPERACIONES QUE LLEVE A CABO EL ASEGURADO EN

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS OBJETO DEL CONTRATO
AFIANZADO, INDICADAS EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN SUS ANEXOS.
ESTA COBERTURA INCLUYE TODOS LOS RIESGOS QUE FORMAN PARTE DEL
RIESGO ASEGURADO Y QUE SON INHERENTES A LAS ACTIVIDADES
DESARROLLADAS POR EL ASEGURADO EN EL GIRO NORMAL DE LAS
ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO INDICADAS EN LA
CARÁTULA DE LA PÓLIZA O EN ANEXOS O CERTIFICADOS DE MODIFICACIÓN
DE ELLA, TALES COMO:

A. POSESIÓN O USO DE ASCENSORES Y ESCALERAS AUTOMÁTICAS.

B. POSESIÓN O USO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJO, DE

CARGUE, DESCARGUE Y DE TRANSPORTE DENTRO DE LOS PREDIOS
ASEGURADOS.

C. OPERACIONES DE CARGUE Y DESCARGUE.

D. POSESIÓN O USO DE AVISOS Y VALLAS PUBLICITARIAS EN EL TERRITORIO

NACIONAL.

E. POSESIÓN O USO DE INSTALACIONES SOCIALES, CULTURALES Y

DEPORTIVAS Y LOS EVENTOS QUE EL ASEGURADO, REALICE EN ELLAS.

F. REALIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVOS

ORGANIZADOS POR EL ASEGURADO.

G. VIAJES DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO DENTRO DEL

TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA.-

H. PARTICIPACIÓN DEL ASEGURADO EN FERIAS Y EXPOSICIONES

NACIONALES.

I. VIGILANCIA DE LOS PREDIOS ASEGURADOS, DONDE SE DESARROLLE EL

OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO, EJERCIDA POR PERSONAL DE
VIGILANCIA EMPLEADO DEL ASEGURADO, INCLUYENDO EL USO DE ARMAS
Y DE PERROS GUARDIANES, PARA TALES PROPÓSITOS.

J. POSESIÓN O USO DE DEPÓSITOS, TANQUES Y TUBERÍAS DENTRO DE LOS

PREDIOS EN DONDE SE DESARROLLA EL OBJETO DEL CONTRATO
AFIANZADO.

E-RCE-002A REDIS 30-06-09 Página 2 de 10

NIT. 860.009.578-6

K. ACTUACIONES DE LOS DIRECTIVOS, Y EMPLEADOS DEL ASEGURADO EN

EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES Y DENTRO DE LAS ACTIVIDADES
PROPIAS DEL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO.

L. POSESIÓN O USO DE CAFETERÍAS, CASINOS Y RESTAURANTES PARA

UTILIZACIÓN DE LOS EMPLEADOS DEL ASEGURADO, QUE SE CONTRATEN
PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL OBJETO DEL CONTRATO
AFIANZADO.-

M. INCENDIO Y/O EXPLOSIÓN PRODUCIDOS DENTRO DE LOS PREDIOS EN

DONDE SE EJECUTA Y DESARROLLA EL CONTRATO AFIANZADO.-

1.2 AMPARO DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES AL

SERVICIO DEL CONTRATISTA ASEGURADO

EL PRESENTE AMPARO OTORGA COBERTURA A LOS BENEFICIARIOS POR LOS

PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE LE GENEREN LOS CONTRATISTAS Y SUBCON-
TRATISTAS INDEPENDIENTES, Y QUE LE SEAN IMPUTABLES AL ASEGURADO,
CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE
INCURRAN COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LABORES REALIZADAS EN
DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO AFIANZADO.-

ESTE AMPARO OPERA ÚNICAMENTE EN EL EVENTO DE QUE DICHOS

CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES NO CUENTEN CON UNA
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ESPECÍFICA, CON
IGUALES AMPAROS A LOS OTORGADOS POR ESTA PÓLIZA

1.3 AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

ESTE AMPARO CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL

ASEGURADO CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE INCURRA
EN SU CALIDAD DE EMPLEADOR POR MUERTE O LESIONES A LOS EMPLEADOS A
SU SERVICIO, DURANTE LAS LABORES A ELLOS ASIGNADAS EN DESARROLLO
DEL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO, , COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE
UN ACCIDENTE DE TRABAJO.

ESTE AMPARO OPERA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE EN EXCESO DE LAS

PRESTACIONES A QUE TENGA DERECHO EL TRABAJADOR BAJO EL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL, BAJO EL SEGURO OBLIGATORIO DE ACCIDENTES DE
TRÁNSITO Y/O DE CUALQUIER OTRO SEGURO INDIVIDUAL O COLECTIVO QUE EL
ASEGURADO CONTRATE PARA SUS TRABAJADORES (YA SEA POR PACTOS O
CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO).-

1.4 AMPARO DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

ESTE AMPARO OTORGA COBERTURA POR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES

QUE CAUSE EL ASEGURADO CON OCASIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA
UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES DE TRANSPORTE TERRESTRE,
REMOLQUES O SEMIREMOLQUES, DE SU PROPIEDAD O TOMADOS EN
ARRENDAMIENTO, USUFRUCTO O COMODATO, PARA CUMPLIR CON EL OBJETO
DEL CONTRATO AFIANZADO.

ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRACONTRACTUAL QUE SE PACTE EN LA PÓLIZA DE SEGURO DE

E-RCE-002A REDIS 30-06-09 Página 3 de 10

NIT. 860.009.578-6
AUTOMÓVILES QUE OBLIGATORIAMENTE TIENE QUE TENER CONTRATADA EL
ASEGURADO, AMPARANDO EL(LOS) VEHÍCULO(S) OBJETO DE ESTA COBERTURA
ADICIONAL.

CLÁUSULA SEGUNDA

2. EXCLUSIONES

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS COBERTURAS DE LA PÓLIZA NO

OPERAN, CUANDO SE PRESENTEN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

2.1 EXCLUSIONES GENERALES

2.1.1 LOS DAÑOS CAUSADOS VOLUNTARIA E INTENCIONALMENTE POR EL

ASEGURADO O CON SU COMPLICIDAD, O POR PERSONAS QUE SE
ENCUENTREN VINCULADAS CON ÉL, POR UN CONTRATO DE TRABAJO O DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CON LA COMPLICIDAD DE LAS MISMAS O
COMO CONSECUENCIA DE ACTIVIDADES ILÍCITAS.

2.1.2 LOS PERJUICIOS QUE SUFRA EL ASEGURADO EN SU PERSONA O EN

LOS BIENES DE SU PROPIEDAD O SOBRE LOS QUE EJERZA POSESIÓN O
CUSTODIA.- EN EL EVENTO QUE EL ASEGURADO SEA UNA PERSONA
JURÍDICA NO SE CUBREN TAMPOCO, LOS PERJUICIOS SUFRIDOS POR
LOS SOCIOS, DIRECTORES, REPRESENTANTES LEGALES Y EMPLEADOS
DE LA MISMA, EN SUS PERSONAS O EN SUS BIENES.

2.1.3 LOS PERJUICIOS CAUSADOS AL CÓNYUGE DIVORCIADO O NO, DEL

ASEGURADO, SU COMPAÑERO O COMPAÑERA PERMANENTE O A
PERSONAS QUE TENGAN PARENTESCO CON EL ASEGURADO HASTA EL
CUARTO GRADO DE CONSANGUINIDAD O SEGUNDO DE AFINIDAD.

2.1.4 LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR PERSONAS AL SERVICIO DEL

ASEGURADO, LOS SOCIOS, DIRECTORES Y REPRESENTANTES LEGALES.-
SUS TRABAJADORES Y/O CONTRATISTAS VINCULADOS MEDIANTE
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, O SUS APODERADOS
GENERALES, CUANDO ELLOS, NO SE ENCUENTREN EJERCIENDO NINGUNA
ACTIVIDAD PROPIA DEL OBJETO CONTRACTUAL AFIANZADO.-

2.1.5 LAS OPERACIONES O LOS PRODUCTOS, EN LOS QUE SE EMPLEEN

MATERIALES NUCLEARES O RADIOACTIVOS, ASBESTO EN ESTADO
NATURAL O POR SUS PRODUCTOS, POLVO QUE CONTENGA FIBRAS DE
AMIANTO, VACUNAS Y SUSTANCIAS TALES COMO DIETILESTILBESTROL,
OXIQUINOLINA, Y FORMALDEHÍDO.

2.1.6 LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL ASEGURADO, A RAÍZ DE LA

INOBSERVANCIA DE DISPOSICIONES LEGALES U ÓRDENES DE AUTORIDAD
COMPETENTE, DE NORMAS TÉCNICAS O DE PRESCRIPCIONES MÉDICAS O
DE INSTRUCCIONES Y ESTIPULACIONES CONTRACTUALES.

2.1.7 LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DEL

ASEGURADO, RESPECTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y EN
GENERAL, DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA
CONTRACTUAL.

2.1.8 LAS PÉRDIDAS PATRIMONIALES QUE NO SEAN CONSECUENCIA

DIRECTA DE UN DAÑO AMPARADO POR LA PÓLIZA.

E-RCE-002A REDIS 30-06-09 Página 4 de 10

NIT. 860.009.578-6

2.1.9 LOS DAÑOS OCASIONADOS POR DESLIZAMIENTOS DE TIERRAS,

FALLAS GEOLÓGICAS, TERREMOTOS, TEMBLORES, LLUVIAS,
INUNDACIONES, ERUPCIÓN VOLCÁNICA O CUALESQUIER OTRA
PERTURBACIÓN ATMOSFÉRICA O DE LA NATURALEZA.

2.1.10 LOS PERJUICIOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR

GUERRA DECLARADA O NO, ACTOS TERRORISTAS, SUBVERSIVOS O
GUERRILLEROS, MOTINES, HUELGAS O CUALQUIER ACTO QUE PERTURBE
LA PAZ Y EL ORDEN PÚBLICO.

2.1.11 LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO, POR SU CULPA GRAVE.

CUANDO ÉSTE SEA UNA PERSONA JURÍDICA NO SE AMPARARÁN LOS
PERJUICIOS QUE CAUSEN SUS SOCIOS, DIRECTORES Y REPRESENTANTES
LEGALES, TRABAJADORES Y PERSONAS VINCULADAS MEDIANTE
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APODERADOS GENERALES
POR SU CULPA GRAVE.

2.1.12 LA CONTAMINACIÓN Y/O POLUCIÓN GRADUAL O PAULATINA DE

CUALQUIER ÍNDOLE, LA POLUCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

2.1.13 LAS OPERACIONES EN LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA Y

CANADÁ, ASÍ COMO LA ATENCIÓN Y/O EL RESULTADO DE DEMANDAS
EN DICHOS PAÍSES.

2.1.14 LOS PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN POR LA APLICACIÓN DE

DISPOSICIONES Y ÓRDENES DE AUTORIDAD LEGALMENTE CONSTITUIDA O
POR ASUNTOS INVESTIGATIVOS DE CARÁCTER PENAL.

2.1.15 LOS DAÑOS OCASIONADOS POR VEHÍCULOS, AERONAVES O

EMBARCACIONES.

2.1.16 LOS DAÑOS DERIVADOS DE LA EXTRACCIÓN, FABRICACIÓN, MANIPULACIÓN

Y USO DE ASBESTOS Y/O AMIANTO O SUSTANCIAS QUE CONTENGAN DICHAS
MATERIAS.

2.1.17 LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL

PERSONAL DE EMPRESAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.-
2.1.18 LOS PERJUICIOS QUE SE CAUSEN ENTRE SI, LAS PERSONAS NATURALES O
JURÍDICAS, QUE SEAN CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS DEL
ASEGURADO.

2.1.19 LOS PERJUICIOS A CAUSA DE DAÑOS O LESIONES PERSONALES

OCASIONADOS POR PRODUCTOS FABRICADOS, ENTREGADOS O
SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA ASEGURADO, O BIEN POR LOS
TRABAJOS EJECUTADOS O POR SERVICIOS PRESTADOS, SI LOS DAÑOS Y
LESIONES SE PRODUJEREN DESPUÉS DE LA ENTREGA A LA QUE SE
ENCUENTRA OBLIGADO EL ASEGURADO, POR LA EJECUCIÓN DEL
CONTRATO O POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.-

2.1.20 EL EJERCICIO DE LA POSESIÓN Y USO DE PARQUEADEROS.

2.1.21 LOS DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DE CONTAMINACIÓN ACCIDENTAL,

REPENTINA E IMPREVISTA U OTRAS VARIACIONES PERJUDICIALES DE
AGUAS, ATMÓSFERA, SUELOS, SUBSUELOS, O BIEN POR RUIDOS.

E-RCE-002A REDIS 30-06-09 Página 5 de 10

NIT. 860.009.578-6
2.1.22 LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE HECHOS OCURRIDOS FUERA DEL
TERRITORIO NACIONAL COLOMBIANO.

2.1.23 LAS OBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA ASEGURADO EN VIRTUD

DE LOS CONTRATOS, LEYES O DISPOSICIONES OFICIALES DE TAL
NATURALEZA.

2.1.24 LOS PERJUICIOS OCASIONADOS POR LA FABRICACIÓN, ELABORACIÓN,

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN, CARGUE Y DESCARGUE,
ASI COMO POR LA UTILIZACIÓN DE EXPLOSIVOS Y COMBUSTIBLES.

2.1.25 LOS PERJUICIOS POR DAÑOS MATERIALES O LESIONES PERSONALES

CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR REACCIÓN NUCLEAR O
CONTAMINACIÓN RADIOACTIVA.

2.1.26 LOS PERJUICIOS PROVENIENTES DE CIMENTACIÓN Y ANCLAJES (INCLUIDO

EL DEBILITAMIENTO DE CIMIENTOS Y BASES), ASENTAMIENTOS, VIBRACIÓN
O VARIACIÓN DEL NIVEL DEL SUELO Y VARIACIONES DEL NIVEL DE AGUAS
SUBTERRÁNEAS.

2.1.27 LOS PERJUICIOS QUE SURJAN DE UNA ERRADA PRÁCTICA PROFESIONAL Y

QUE ORIGINEN UNA RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL.

2.1.28 LOS DAÑOS CAUSADOS A CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS DE CUALQUIER

CLASE.

2.1.29 LOS DAÑOS CAUSADOS A PROPIEDADES ADYACENTES O ESTRUCTURAS

EXISTENTES.

2.1.30 LOS PERJUICIOS POR DETERIOROS O DAÑOS OCASIONADOS A BIENES

AJENOS EN PODER DEL ASEGURADO BAJO SU CUIDADO, CONTROL,
DEPÓSITO, VIGILANCIA O CUSTODIA, COMODATO, PRÉSTAMO,
CONSIGNACIÓN O EN COMISIÓN O SOBRE LOS CUALES EL ASEGURADO
REALICE UNA ACTIVIDAD INDUSTRIAL O PROFESIONAL (MANIPULACIÓN,
TRANSFORMACIÓN, REPARACIÓN, TRANSPORTE, EXAMEN Y SIMILARES).

2.2 EXCLUSIONES PARTICULARES

2.2.1 EXCLUSIONES QUE APLICAN ÚNICAMENTE AL AMPARO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
INDEPENDIENTES.-

LA COBERTURA OTORGADA BAJO EL AMPARO CITADO, NO SE EXTIENDE A

CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE:

2.2.1.1 DAÑOS A PROPIEDADES SOBRE LAS CUALES SE ENCUENTREN O HAYAN

LABORADO LOS CONTRATISTAS O SUBCONTRATISTAS O SUS EMPLEADOS.

2.2.1.2 DAÑOS CAUSADOS A LA PERSONA O A LOS BIENES DE LOS CONTRATISTAS

O SUBCONTRATISTAS O SUS EMPLEADOS.

2.2.1.3 ESTA COBERTURA TAMPOCO SE EXTIENDE A CUBRIR RECLAMACIONES

POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL ENTRE LOS

E-RCE-002A REDIS 30-06-09 Página 6 de 10

NIT. 860.009.578-6
CONTRATISTAS O ENTRE ESTOS Y LOS SUBCONTRATISTAS
INDEPENDIENTES.

2.2.2 EXCLUSIONES QUE APLICAN ÚNICAMENTE AL AMPARO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL.-

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR

LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE:

2.2.2.1 ENFERMEDADES PROFESIONALES, ENDÉMICAS O EPIDÉMICAS, SEGÚN SU

DEFINICIÓN LEGAL.

2.2.2.2 ACCIDENTES DE TRABAJO QUE HAYAN SIDO PROVOCADOS

DELIBERADAMENTE O POR CULPA GRAVE DEL EMPLEADO.

2.2.3 EXCLUSIONES QUE APLICAN ÚNICAMENTE AL AMPARO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS:

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR

LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE:

2.2.3.1 LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER VEHÍCULO AUTOMOTOR EN LABORES DE

SERVICIO PÚBLICO.

2.2.3.2 LA UTILIZACIÓN DE CUALQUIER VEHÍCULO AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DE

LOS TRABAJADORES DEL CONTRATISTA ASEGURADO.

2.3.3.3 LAS PÉRDIDAS O DAÑOS A LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES MATERIA DE LA

PRESENTE COBERTURA, ASÍ COMO A SUS ACCESORIOS Y A LOS BIENES
TRANSPORTADOS EN TALES VEHÍCULOS, INCLUYENDO LAS OPERACIONES
DE CARGUE Y DESCARGUE.

LA COBERTURA OTORGADA BAJO ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A

CUBRIR LOS PERJUICIOS QUE CAUSE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE LA
RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE EN SU ORIGEN O EXTENSIÓN, DIRECTA O
INDIRECTAMENTE, SEAN CAUSADOS POR O PROVENGAN DE LOS RIESGOS
NO AMPARADOS BAJO LA PÓLIZA DE SEGURO DE AUTOMÓVILES QUE
CUBRAN LOS VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS OBJETO DE COBERTURA
BAJO ESTE AMPARO.

LA COBERTURA OTORGADA TAMPOCO TENDRÁ APLICACIÓN CUANDO

EL(OS) VEHÍCULO(S) ASEGURADO(S) NO SE ENCUENTRE(N) AMPARADO(S)
BAJO UN SEGURO DE AUTOMÓVILES CUBRIENDO EL LÍMITE PRIMARIO,
CUYO EXCESO ES OBJETO DE LA COBERTURA BRINDADA POR ESTE
AMPARO.

E-RCE-002A REDIS 30-06-09 Página 7 de 10

NIT. 860.009.578-6
CLÁUSULA TERCERA

3. DEDUCIBLE

La presente póliza tiene un deducible, que será del diez por ciento (10%) del valor asegurado
enunciado en la carátula de la misma.- Tal deducible nunca será superior a 2.000 Salarios
Mínimos Mensuales Legales Vigentes.

CLÁUSULA CUARTA

4. OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO

El Asegurado deberá dar aviso a SEGURESTADO sobre la ocurrencia de todo hecho que
pudiere afectar la presente póliza dentro del término legal de tres (3) días contados a partir de
la fecha que haya conocido o debido tener conocimiento de la ocurrencia del siniestro.

Si contra El Asegurado se iniciare algún procedimiento judicial, o fuere citado a asistir a

diligencia de conciliación previa por la ocurrencia de un suceso que pudiere afectar esta póliza,
deberá dar aviso inmediato a SEGURESTADO, aunque ya lo haya dado respecto a la
ocurrencia del siniestro.

El Asegurado queda obligado a colaborar en su defensa judicial, a facilitar los documentos y

demás medios probatorios que busquen la exoneración de responsabilidad o disminuir el
monto de la misma y a concurrir a las citaciones que la ley o SEGURESTADO le solicite.

Queda igualmente obligado a realizar todas las diligencias razonables, tendientes a evitar la
agravación o aumento de los perjuicios.

Si El Asegurado, por su culpa o negligencia faltare a alguna de las obligaciones arriba

descritas, SEGURESTADO deducirá de la indemnización el valor de los perjuicios que dicho
incumplimiento le cause.

CLÁUSULA QUINTA

5. GARANTÍAS

La presente póliza se expide bajo la condición que El Asegurado cumplirá durante toda la
vigencia del seguro con las siguientes garantías y compromisos:

5.1 El Asegurado no puede sin consentimiento previo y escrito de SEGURESTADO aceptar

responsabilidades, desistir, transigir, ni hacer cesión de la póliza cuando es nominativa, so
pena de perder todo derecho bajo este contrato de seguro. Tampoco puede incurrir en
gastos, a menos que obre por cuenta propia, con excepción de los gastos necesarios para
prestar auxilios médicos, de ambulancia y hospitalización, inmediatos a la ocurrencia de un
siniestro y de aquellos encaminados a evitar la agravación de un daño. Le son aplicables al
Beneficiario reclamante todas las prohibiciones del Asegurado, que por su naturaleza
procedan contra él también.

5.2 El Beneficiario reclamante y/o El Asegurado cuando directamente reclame, perderán

todo derecho derivado de esta póliza cuando lleguen a formular reclamación en alguna
manera fraudulenta.

5.3 El Asegurado debe mantener vigentes y válidos todos los documentos y certificaciones
exigidos por la autoridad competente, para el ejercicio de su actividad.

E-RCE-002A REDIS 30-06-09 Página 8 de 10

NIT. 860.009.578-6
5.4 El Asegurado dentro de su operación o actividad, descrita en la carátula de la póliza,
observará todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes, que rigen su
actividad profesional.

5.5 El Asegurado se compromete y obliga a mantener en buen estado de conservación y

funcionamiento los bienes con los cuales desarrolla su actividad descrita en la carátula de
la póliza y comunicará por escrito a SEGURESTADO cualquier modificación o alteración
que ocurra a la propiedad o características de los mismos bienes.

5.6 El Asegurado no podrá permitir que se le de a los bienes con los cuales desarrolla su
actividad descrita en la carátula de la póliza, un uso diferente al normal y autorizado según
su tipo y capacidad y se obliga a cumplir con todas las disposiciones legales y técnicas
referentes a su mantenimiento y seguridad.

En el evento de violar El Asegurado, una cualquiera de las garantías que se compromete a

cumplir y observar, durante el desarrollo y ejecución de este contrato de seguros, faculta a
SEGURESTADO, para dar por terminado este contrato de seguros, desde el mismo momento
de cometida la infracción.-

CLÁUSULA SEXTA

6. ESTIPULACIONES SOBRE RECLAMACIONES

Si el monto de las reclamaciones excediere del límite asegurado para cada cobertura o evento,
SEGURESTADO solo responderá por los gastos del proceso judicial, en la proporción que
haya entre el límite del valor asegurado y el importe total de las reclamaciones, aún cuando se
trate de varios juicios resultantes de un mismo acontecimiento. En tales casos
SEGURESTADO podrá eximirse de otras reclamaciones mediante el pago del límite asegurado
y su participación proporcional en los gastos hasta entonces causados.

Toda indemnización o pago que se haga de conformidad con la presente póliza, originará una
disminución igual al valor asegurado.- Esta póliza no tiene restitución automática de valor
asegurado. Cualquier restitución del mismo, debe ser aprobada previamente por
SEGURESTADO, una vez que El Asegurado cumpla los requisitos exigidos por
SEGURESTADO para una nueva contratación.

CLÁUSULA SÉPTIMA

7. DEFINICIONES

Para los efectos del presente seguro las siguientes expresiones tendrán el significado que se
estipula:

7.1 El Asegurado: es la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal conformado

por varias personas naturales o jurídicas, que se encarga de ejecutar y cumplir con el
objeto del contrato celebrado con la Entidad Estatal. Dentro de la vigencia asegurada
quedan amparadas las personas vinculadas a éste, mediante contrato de trabajo. Tendrá
también la calidad de Asegurado la Entidad Estatal contratante, limitado ello únicamente a
los daños producidos por el Contratista Asegurado con motivo de determinada
responsabilidad civil extracontractual en que éste incurra con ocasión de la ejecución del
contrato celebrado entre la Entidad Estatal y el Contratista Asegurado.

7.2 Beneficiario: Los Terceros Afectados que puedan resultar perjudicados y la Entidad Estatal
contratante, esta última respecto de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra
el Contratista Asegurado, con ocasión de la ejecución del contrato celebrado entre la
Entidad Estatal y el Contratista Asegurado.

E-RCE-002A REDIS 30-06-09 Página 9 de 10

NIT. 860.009.578-6
7.3 Tercero Afectado: es la persona natural o jurídica damnificada por el hecho imputable al
Contratista Asegurado, y del cual resulte civilmente responsable, amparado bajo la
presente póliza, y que no tenga relación de parentesco directo con el Contratista
Asegurado hasta en cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad, y tampoco
ningún grado de subordinación o dependencia.-

7.4 Predios: son los bienes inmuebles donde se ejecuta el contrato celebrado entre la Entidad
Estatal y el Contratista Asegurado.

7.5 Límite o valor asegurado: es la máxima responsabilidad de SEGURESTADO por cada

siniestro y por el total de siniestros que puedan ocurrir durante la vigencia del seguro.
Cuando en esta póliza o en su carátula, se fije o establezca un sublímite de valor
asegurado, ya sea por persona, daño material, lucro cesante, daño extrapatrimonial,
gastos legales, agregado anual o similar, se entenderá que tal sublímite será el valor
máximo de responsabilidad de SEGURESTADO, y que forma parte del límite del valor
asegurado, no siendo en consecuencia, una adición de este último.-

7.6 Vigencia de la cobertura o de la póliza: es el período de tiempo comprendido entre

las fechas de iniciación del amparo, colocado en la carátula de esta póliza y
terminación de los amparos ofrecidos, que también se indica en la carátula de la
póliza.- Tal vigencia de los amparos, puede coincidir con la vigencia del contrato
celebrado entre la Entidad Estatal y el Contratista Asegurado.

Para constancia de lo expuesto, y en señal de asentimiento y compromiso con todo lo aquí

pactado se firma en ______________ a los _____________ ( ) días del mes
de____________ del año _________.

EL TOMADOR SEGURESTADO
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

_______________________________ ______________________________
FIRMA AUTORIZADA

E-RCE-002A REDIS 30-06-09 Página 10 de 10

29/11/21 11:08 Consulta de pólizas

Datos de la póliza

Estado:
Vigente

Número de póliza:
85-40-101050439

Número de anexo:
0

Fecha de expedición:
martes, 16 de noviembre de 2021

Ramo:
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPL

Asegurado:
FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES

Tomador:
CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021

Inicio de vigencia:
jueves, 28 de octubre de 2021

Fin vigencia:
domingo, 28 de agosto de 2022

Valor total asegurado:

$2.663.551.401,90

 Consultar de nuevo

https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/default.aspx 1/2
29/11/21 11:08 Consulta de pólizas

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

Comunicarse en Bogota con las líneas:

∙ Pólizas ramo Automóviles: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
∙ Pólizas ramos Generales: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
∙ Pólizas ramo Fianzas - Cumplimiento: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) /
[email protected]
(mailto:[email protected])
∙ Pólizas ramo Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros: (1) 644 9660 ext 157
(tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
∙ Pólizas ramos Vida: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
∙ Pólizas ramo SOAT: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-
Oficinas) a nivel nacional.

 Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados

por Seguros del Estado

https://www.segurosdelestado.com.co/ConsultaPoliza/default.aspx 2/2
 CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO

Por medio de la presente constancia de pago, se informa que CONSORCIO

DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 con NIT. 901516970-3 se encuentra
a PAZ Y SALVO con la compañía Seguros del Estado S.A. con el pago de la póliza
de Cumplimiento Estatal No. 85-44-101113225 y RCE Contratos No.
101050439 anexos 0, respectivamente.

Se expide el presente certificado a solicitud del interesado a los dos (02) días
del mes de diciembre del 2021.

MILENE LIZZETTE GARCIA VEGA

DPTO DE CARTERA
SUCURSAL BARRANQUILLA
 CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

Entre los suscritos, F ONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, patrimonio autónomo de creación legal,
identificado con el NIT. 900.978.341-9, el cual actúa a través de F IDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en calidad de vocera y
administradora, conforme a lo dispuesto por el Artículo 48 de la Ley 1523 de 2012, representada legalmente por SAÚL
HERNANDO SUANCHA TALERO, identificado con C.C. No.19.472.461 de Bogotá D.C., Vicepresidente de Negocios Fiduciarios
de Fiduciaria La Previsora S.A., quien obra debidamente autorizado para la suscripción del presente documento de
conformidad con la autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera, quien en adelante se
denominará FONDO, FNGRD de una parte y de la otra, EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021, identificado
con el Nit. 901.516.970-3, representada legalmente por ISAAC GABRIEL ARANA ZEA identificado con cedula de ciudadanía
No. 73.241.123 de Magangué; CONTRUMAG LIMITADA, con NIT No. 806.010.166-0, representada legalmente por el señor
ISAAC GABRIEL ARANA ZEA identificado con cedula de ciudadanía No. 73.241.123 de Magangué, con una participación del
25%; CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS PMA S.A.S, con NIT No. 901.441.015-0, representada legalmente por el señor
PEDRO MANUEL ALI ARANA identificado con cedula de ciudadanía No. 1.143.252.770 de Barranquilla, con una participación
del 12%; CONSCIVIL S.A.S, con NIT No. 901.231.444-6, representada legalmente por el señor JUAN BOLIVAR MAFIOLY
RODRIGUEZ identificado con cedula de ciudadanía No. 72.285.777 de Barranquilla, con una participación del 28%; GRUPO
EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERÍA S.A.S, con NIT No. 900.775.192-6, representada legalmente por el señor ROBERTO
J OSE UPARELA MARSIGLIA identificado con cedula de ciudadanía No. 15.725.664 de Chinu, con una participación del 35%;
quien en adelante y para todos los efectos se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado celebrar el presente
CONTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021, que se regirá por las cláusulas que se especifican adelante, previas las
siguientes:

CON SIDERACIONES

1. Que el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, fue creado como una cuenta especial de la Nación, con
independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, con fines de interés público y asistencia social dedicado
a la atención de las necesidades que se originen en situaciones de desastre o de calamidad o de naturaleza similar; por lo
que los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres se destinarán, al cumplimiento de sus objetivos.

2. Que los objetivos generales del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, son la negociación, obtención y
recaudo, administración, inversión, gestión de instrumentos de protección financiera y distribución de los recursos
financieros o necesarios para la implementación y continuidad de la política de gestión del riesgo de desastres que incluya
los procesos de conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres.

3. Que, en concordancia con lo anteriormente dispuesto, mediante Escritura Pública 25 de marzo 29 de 1985 de la Notaría
33 del Círculo de Bogotá, se constituyó la Sociedad FIDUCIARIA LA PREVISORA LTDA., hoy S.A. con el fin de ejercer las
actividades previstas en el artículo 48 de la Ley 1523 de 2012.

4. Que el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD podrá recibir, administrar e invertir recursos de origen
estatal y/o contribuciones y aportes efectuados a cualquier título por personas naturales o jurídicas, institucionales públicas
y/o privadas de orden nacional e internacional. Tales recursos deberán invertirse en la adopción de medidas de
conocimiento y reducción del riesgo de desastres, preparación, respues ta, rehabilitación y reconstrucción, a través de
mecanismos de financiación dirigidos a las entidades involucradas en los procesos y a la población afectada por la
ocurrencia de desastres.

5. Que la Ley 1523 de 2012 define en su artículo 5 al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como el
entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos,
mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión
y cuyo objetivo general es llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo con el propósito de
ofrecer protección a la población en el territorio colombiano, mejorar la seguridad, el bienestar y la calidad de vida y contribuir
al desarrollo sostenible, y como objetivos específicos se encuentra la preparación para la respuesta frente a desastres con
acciones dirigidas a atender la población afectada restituyendo los servicios esenciales de estos.

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 1 de 26
 CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

6. Que son integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD las entidades públicas, las entidades
privadas con ánimo y sin ánimo de lucro, la comunidad y como instancias de Dirección del Sistema se encuentran: el Presidente
de la República, el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre, el Gobernador en su respectiva
jurisdicción y el Alcalde distrital o municipal en su respectiva jurisdicción.

7. Que el Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es el agente del Presidente de la República en
todos los asuntos relacionados con la Gestión del Riesgo de Desastres.

8. Que el artículo 2° de la Ley 1523 de 2012, señala: las autoridades y de los

habitantes del territorio colombiano. En cumplimiento de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias
desarrollarán y ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo
de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema

9. Que la precitada norma dispone en el parágrafo 2o del artículo 1o que

incorpora lo que hasta ahora se ha denominado en normas anteriores prevención, atención y recuperación de desastres,
manejo de emergencias y reducción de riesgos". Y en su artículo 3o prevé entre otros 11Principio
s i stémico:
actividades estatales y particulares. El sistema operará en modos de integración sectorial y terri torial; garantizará la
continuidad de los procesos, la interacción y enlazamiento de las actividades mediante bases de acción comunes y
coordinación de competencias. Como sistema abierto, estructurado y organizado, exhibirá las calidades de interconexión,
diferenciación, recursividad, control, sinergia y reiteración. Principio de coordinación: La coordinación de competencias es
la actuación integrada de servicios tanto estatales como privados y comunitarios especializados y diferenciados, cuyas
funciones tienen objetivos comunes para garantizar la armonía en el ejercicio de las funciones y el logro de los fines o
cometidos del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Principio de concurrencia: La concurrencia de
competencias entre entidades nacionales y territoriales de los ámbitos público, privado y comunitario que constituyen el
sistema nacional de gestión del riesgo de desastres, tiene lugar cuando la eficacia en los procesos, acciones y tareas se logre
mediante la unión de esfuerzos y la colaboración no jerárquica entre las autoridades y entidades involucradas. La acción
concurrente puede darse en beneficio de todas o de algunas de las entidades. El ejercicio concurrente de competencias exige
el respeto de las atribuciones propias de las autoridades involucradas, el acuerdo expreso sobre las metas comunes y sobre
los procesos y procedimientos para alcanzarlas. 14. Principio de subsidiariedad: Se refiere al reconocimiento de la autonomía
de las entidades territoriales para ejercer sus competencias. La subsidiariedad puede ser de dos tipos: la subsidiariedad
negativa, cuando la autoridad territorial de rango superior se abstiene de intervenir el riesgo y su materialización en el
ámbito de las autoridades de rango inferior, si estas tienen los medios para hacerlo. La subsidiariedad positiva, impone a
las autoridades de rango superior, el deber de acudir en ayuda de las autoridades de rango inferior, cuando estas últimas,
no tengan los medios para enfrentar el riesgo y su materialización en desastre o cuando esté en riesgo un valor, un interés
o un bien jurídico protegido relevante para la autoridad superior que acude en ayuda de la entidad afectada.

10. Que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, - U N GRD-, es una Unidad Administrativa Especial con
personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio, del nivel descentralizado, de la Rama Ejecutiva,
del Orden Nacional, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, que t iene como objetivo "(...)
Coordinar, impulsar y fortalecer capacidades para el conocimiento del riesgo, reducción del mismo y manejo de desastres, así
como su articulación con los procesos de desarrollo en los ámbitos nacional y territorial del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SNGRD). Así mismo son funciones, el proponer y articular las políticas, estrategias, planes, programas,
proyectos y procedimientos nacionales de gestión del riesgo de desastres en el marco del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres - SNGRD y actualizar el marco normativo y los instrumentos de gestión del SNGRD..." dirigir la
implementación de la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, y coordinar el
funcionamiento y el desarrollo continuo del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD"

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 2 de 26
 CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

11. Que en virtud de lo previsto en el numeral 3o y 10° del artículo 11 del Decreto 4147 2011, el Director General de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD tiene la facultad de la ordenación del gasto del FONDO NACIONAL DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES o del que haga sus veces de conformidad con lo previsto en el artículo 5o del Decreto 2378 de
1997.

12. Que de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 4 de la Ley 1523 de 2012 el Manejo de Desastres es
el proceso de la Gestión del Riesgo compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la
recuperación pos-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase:

13. Que al tenor de lo ordenado en el artículo 4o, numeral 20 de la Ley 1523 de 2012 la recuperación es definida como: "las acciones
para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área
afectada, los bienes y servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social
de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción de las condiciones de riesgo

14. Que el artículo 14 de la Ley 1523 de 2012 establece que los alcaldes, como jefes de la administración local y conductores del
desarrollo local, representan al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - SNGRD en el Municipio y son responsables
de la implementación de los procesos de gestión del riesgo, incluyendo el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de
desastres en el área de su jurisdicción.

15. Que el artículo 57 de la Ley 1523 de 2012 otorga la facultad de Declaratoria de situación de Calamidad Pública a los
Gobernadores y Alcaldes, previo concepto favorable del Consejo Departamental, Distrital o Municipal de Gestión del Riesgo, en
su respectiva jurisdicción. Las declaratorias de situación de calamidad pública se producirán y aplicarán, en lo pertinente, de
conformidad con las reglas de la declaratoria de la situación de desastre.

16. Que la calamidad pública se define como: "El resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales
o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la
infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas
humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones
normales de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige al municipio, distrito o departamento ejecutar
acciones de respuesta a la

17. Que el Municipio de Magangué, está localizado al Nororiente del Departamento de Bolívar a 9°15'2.00" Latitud Norte y
74'45.58" Longitud Oeste y a una distancia de 151 kilómetros de su capital Cartagena de Indias. Limita por el norte con los
municipios de Buenavista y Cicuco, por el este con San Zenón y Cicuco, por el Oeste con Buenaventura y Galeras y por el
sur con San Zenón y Galeras. La zona de estudio está localizada sobre la margen izquierda de las ciénagas Grande, Palmarito,
Murciélago y Retamosa, ubicadas paralelamente en los corregimientos de Barbosa, Palmarito y Panseguita, del municipio
de Magangué.

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 3 de 26
 CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

18. Que el Consejo Municipal del Riesgo, es un órgano consultor del ejecutivo municipal, el cual cumple unas funciones dentro
de las que se encuentran, emitir recomendaciones de carácter Técnico de obligatorio cumplimiento, tendientes a ejecutar
políticas de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad ambiental, la protección de la vida e integridad física
de los ciudadanos y de sus bienes, la auto conservación, la precaución, la seguridad territorial, los derechos e intereses
colectivos, mejorar la calidad de vida de las poblaciones y de las comunidades en riesgo, aunado a ello, emitir concepto
previo para la declaratoria de situación de calamidad pública y retorno a la normalidad, así mismo, asesorar al alcalde en
los temas y elementos necesarios para motivar la declaratoria de calamidad pública que trata el artículo 57 de la ley 1523
de 2012.

19. Que las características hidrológicas e hidráulicas del municipio de Magangué Bolívar, las condiciones topográficas de los
ríos Magdalena, Cauca, San Jorge y Ciénegas son planas definidas, producto de la sedimentación, sumado a los regímenes
de lluvia extremos producto de los fenómenos de cambio climático que han aumentado la frecuencia y magnitud de las
inundaciones causando daños a la infraestructura, pérdida de vidas y afectando de manera adversa la agricultura y
economía. Sus causas se evidencian en el aumento del caudal en temporadas de invierno, logrando que se genere erosión,
lo cual incrementa la carga de sedimentos del río magdalena, estos a su vez s on depositados en la Ciénegas Grande,
Palmarito, Murciélago y Retamosa a través del canal boca las caimaneras, elevando el nivel del cauce y reduciendo su
capacidad de transporte, facilitando de esta manera su desbordamiento. Por otro lado, el inadecuado uso del suelo, la
desestabilización de cuencas y planicies de inundación y la ocupación de zonas de altos riesgos, son producto del
desequilibrio económico, social y fenómenos de desplazamiento, lo que aumenta la vulnerabilidad de los grupos menos
favorecidos.

20. Que durante la temporada de lluvias en Colombia y específicamente cuando se presenta el fenómeno de la Niña, el caudal
de las principales fuentes hídricas se ve afectado por un aumento súbito del agua. Debido a este crecimiento, las barreras
construidas conocidas como diques, asentadas a la rivera de los cursos de agua para proteger campos de cultivo o zonas
habitadas por una comunidad entran en funcionamiento, permitiendo resguardar de inundaciones determinadas áreas
ante el evento que se presente un desborde de los ríos. Por lo tanto, ante la amenaza inminente de futuras inundaciones
se realizó una propuesta para reforzar el dique que se encuentra actualmente sobre el margen izquierdo de las Ciénegas
Grande, Palmarito, Murciélago y Retamosa.

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 4 de 26
 CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

21. Que en ese sentido, el dique cuenta con problemas de estabilidad generados por circunstancias socio económico, fauna
silvestre y contratiempos relacionados al cambio climático, que de originar una falla en la estructura dejarían a una parte
de los corregimientos Barbosa-Palmarito y Panseguita con daños, donde en el peor de los casos se presentarían pérdidas
humanas.

22. Que con el objetivo de prevenir inundaciones la propuesta que se llevó a cabo fue la implementación del refuerzo para un
tramo 14 km+350 de dique del río Cauca, donde se analizaron cuatro escenarios empleando suelos de fuentes diferentes
en distintos tramos y verificando su desempeño mediante estudios de suelos, que permitió seleccionar el material más
apto para la rehabilitación del dique.

23. Que durante los eventos de lluvias en el departamento específicamente cuando se presenta el "Fenómeno de la Niña" de
los años 1988, 2000, 2010, 2011 y 2012, el caudal de las principales fuentes hídricas se ve afectado por un aumento súbito
del agua, debido a este crecimiento, las barreras construidas conocidas como diques se muestran afectadas. En este
sentido, el dique cuenta con problemas de estabilidad generados por circunstancias socio económicas, fauna silvestre y
contratiempos relacionados al cambio climático, que de originar una falla en la estructura dejarían a una parte del
departamento bajo el agua con daños aproximados de 490.000 hectáreas y hasta pérdidas humanas. En el departamento
se destaca que en 2011 se presentaron afectaciones por 870.000 hectáreas.

24. Que en virtud de lo anterior, el Municipio de Magangué dentro del marco de la Gestión del Riesgo y su componente de
reducción y mitigación, requiere con urgencia emprender acciones de intervención correctiva en el marco de las acciones
de recuperación, el cual tiene como propósito general y central, el de evitar la reproducción de las condiciones de riesgo
preexistentes en el área o sector afectado, todo esto dentro del supuesto previsto en el art. 58 de la Ley 1523 de 2012.

25. Que de acuerdo a lo expuesto, el 21 de julio de 2020, en reunión del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo se emitió
Concepto Favorable para la declaratoria de situación de Calamidad Pública de conformidad con las situaciones presentadas
en las obras de control de inundaciones que rodean al municipio de Magangué, tanto en su área rural como en el casco
urbano, se hace referencia a puntos críticos que presentan gran deterioro y representan una amenaza en los sectores de
Barbosa, Palmarito y Panseguita. La Alcaldía Municipal conforme al acta en mención expidió Decreto de Calamidad Pública
No. 226 del 25 de julio de 2020, determinado en el Plan de Acción Especifico (PAE) - cuyo objetivo es el Reforzamiento del
Jarillon de Barbosa, Palmarito Panseguita ubicado parte de atrás Ciénega grande, murciélagos y Retamosa - cuyo proyecto
es el Mejoramiento de Jarillon de Barbosa, Palmarito Panseguita contra inundaciones ubicada ubicado en la rivera del rio
Magdalena.

26. Que ante la emergencia por lluvias ocurridas durante el mes de julio de 2020, se derivó una situación de calamidad pública
en el municipio de Magangué - Bolívar, amparados en los criterios establecidos en el artículo 59 de la Ley 1523 de 2012 y
con el fin de mitigar los daños ocasionados por este fenómeno natural, es necesario tomar las medidas tendientes a
reestablecer y mejorar el entorno de los afectados, por esta razón el municipio Declara la Situación de Calamidad Pública
en el municipio de Magangué - Bolívar, mediante Decreto 226 del 25 de julio de 2020, por el término de tres (3) meses y
prorrogables por el mismo tiempo, previo el concepto emitido por el Consejo Municipal de Gesti ón del Riesgo y de
Desastres con el fin de realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para la atención inmediata de la
emergencia y de los daños ocurridos en la vigencia del mes de julio de 2020.

27. En virtud de lo expuesto, con base en lo establecido por el comité Municipal de gestión del Riesgo en reunión ejecutada el
día 26 de octubre de 2020, por solicitud del Secretario General y del Interior y bajo la exposición realizada por parte del
Secretario de Planeación Infraestructura y Desarrollo Económico se propone prorrogar la calamidad pública en el Municipio
de Magangué, propuesta que fue aprobada por unanimidad por parte de los miembros del CMGRD, por lo anterior el
Alcalde Municipal. Así las cosas mediante Decreto No. 399 del 03 de noviembre de 2020, se Prorroga la Situación de
Calamidad Pública en el Municipio de Magangué par el término de Dos (2) meses, prorrogables por el mismo tiempo con
el fin de realizar las acciones administrativas y contractuales necesarias para atender la situación de emergencia presentada

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 5 de 26
 CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

y prevenir consecuencias más lamentables por la fuerte afectación del Invierno en el en las comunidades afectadas y por
la grave afectación de jarillones en la zona tanto en el área rural como urbana del municipio.

28. Que finalmente, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, en reunión el día 24 de Diciembre de 2020
liderado por el Alcalde Municipal, aprobó la solicitud de retorno a la normalidad en el municipio, y por lo tanto, mediante
Decreto No. 505 de 2020, se declaró el Retorno a la Normalidad y por consiguiente se cerró la situación de calamidad
pública que fue decretada mediante Decreto 226 del 25 de Julio 2020 - y prorrogado mediante Decreto 399 del 03 de
Noviembre de 2020 - debido a la emergencia presentada en el Municipio de Magangué.

29. Que los hechos objeto de la presente declaratoria constituyen al tenor de lo señalado en el artículo 58 de la ley 1523 de
2012, la situación de calamidad pública en el municipio de Magangué, además de los reportes y el análisis efectuados por
el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo hacen alusión a sus bienes jurídicos de las personas en peligro o que han sufrido
daños, así mismo el dinamismo de la emergencia para desestabilizar el equilibrio existente y con el fin de mitigar nuevos
riesgos y desastres que pueden presentarse o la tendencia de la emergencia a modificarse o agravarse y reproducirse en
otros sectores del municipio de Magangué; el elemento temporal agrega premura y urgencia a la necesidad de respuesta
y finalmente la inminencia del riesgo hace imperante la declaratoria de calamidad pública.

30. Que de conformidad con la ficha técnica del proyecto diligenciada por el municipio de Magangué y presentada a la UNGRD,
la población directamente beneficiada con la ejecución del proyecto es de aproximadamente 3.500 habitantes.

31. Que es importante mencionar que el Municipio de Magangué, decidió formular el proyecto cuyo fundamento técnico
forma parte integral de este documento, el cual fue debidamente viabilizado por el Ba nco de Proyectos de la Subdirección
de Reducción del Riesgo de la UNGRD mediante comunicado SRR-RO-15-2020 y consecutivo 2021EE00156 de 07 de enero
de 2021, y posteriormente fue Informado el señor Alcalde del Municipio de Magangué, de la asignación de recursos para
el proyecto mediante Oficio 2021EE06060 del 02 de junio de2021, suscrito por el Director General de la UNGRD. Que el
valor total del proyecto es de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000,00), Que para la ejecución del contrato
de obra se cuenta con una asignación por valor de OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($8.878.504.673) correspondientes al valor total de las obras
incluida la revisión y/o ajuste a Estudios y Diseños (incluido IVA y AIU).

32. Que como consecuencia de los efectos de los fenómenos naturales, se hace ineludible adoptar las medidas de recuperación
para el restablecimiento de las condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción de la
zona afectada, los bienes y servicios interrumpidos y deteriorados y restablecimiento del impulso del desarrollo económico
y social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito evitar el incremento de las condiciones de riesgo
preexistentes en el área o sector afectado.

33. Que en esta línea, el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012, plantea como mecanismo de contingencia la situación de calamidad
pública, la cual posibilita efectuar acciones tendientes a mitigar el riesgo, es por el lo que se ha contemplado como uno de
los elementos la estructuración de un plan de acción, en el cual se plantean estrategias direccionadas a la rehabilitación y
reconstrucción de las áreas afectadas, en este sentido la precitada normativa expresa: " Declarada una situación de desastre
o calamidad pública y activadas las estrategias para la respuesta, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, en lo nacional, las gobernaciones, y alcaldías en lo territorial, elaborarán planes de acción espec íficos para la
rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, que será de obligatorio cumplimiento por todas las entidades
públicas o privadas que deban contribuir a su ejecución, en los términos señalados en la declaratoria y sus modificaciones
(...).

(...) Parágrafo 1o. El plan de acción específico, en relación con la rehabilitación y la reconstrucción, deberá integrar las
acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente en armonía con el concepto de
seguridad territorial."

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 6 de 26
 CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

34. Que el artículo 62 de la Ley 1523 de 2012 dispone: "PA RTICIPACIÓN DE ENTIDADES En el acto administrativo que declare
la situación de desastre o calamidad pública, se señalarán, según su naturaleza y competencia las entidades y organismos
que participarán en la ejecución del plan de acción específico, las labores que deberán desarrol lar y la forma como se
someterán a la dirección, coordinación y control por parte de la entidad o funcionario competente. Igualmente, se
determinará la forma y modalidades en que podrán participar las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad
organizada en ¡a ejecución del plan.", situación que fue contemplada en el plan de acción específico que acompaña la
declaratoria de calamidad pública donde se establecen competencias de la U NGRD - FNGRD y CMGRD.

35. Que la Ley 489 de 1998 en su artículo 6 indica "En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades
administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograrlos fines y
cometidos estatales".

36. Que en atención a los compromisos adquiridos con la viabilización y asignación de recursos para el proyecto presentado
por el Municipio de Magangué, mediante la "Construcción de Obras de Mejoramiento para el dique de control de
inundaciones en la zona rural entre los corregimientos de Barbosa - Palmarito y Panseguita, en el municipio de Magangué
- Departamento de Bolívar", la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres actuando en calidad de ordenadora
del gasto de Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, debe adelanta r el proceso de contratación de las obras
para su ejecución.

37. Que lo anterior, teniendo en cuenta que las intervenciones que se realicen bajo el ejercicio de las competencias del SNGRD
deben considerar el carácter prospectivo para "garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo a través de acciones
de prevención, impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles
eventos peligrosos", evitando así la necesidad de intervenciones correctivas en el futuro, tal y como lo menciona el numeral
14, artículo 4 de la Ley 1523 de 2012.

38. Que ahora bien, el artículo 3o de la Ley 1523 de 2012, define los principios generales que orientan la gestión del riesgo,
entre los que se encuentran:

"(...) 8. Principio de precaución: Cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a las vidas, a los bienes y
derechos de las personas, a las instituciones y a los ecosistemas como resultado de la materialización del riesgo en desastre,
las autoridades y los particulares aplicarán el principio de precaución en virtud del cual la falta de certeza científica absoluta
no será óbice para adoptar medidas encaminadas a prevenir, mitigar la situación de riesgo. (...)

13. Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la sociedad a través de acciones
de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de
los elementos expuestos. (...)

16. Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a reducir o disminuir los daños y
pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo
objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente (...)"

39. Que referente a las medidas especiales de contratación, el artículo 66 de la Ley 1523 de 2012, ordena que " salvo lo
dispuesto para los contratos de empréstito interno y externo, los contratos que celebre la sociedad fiduciaria para la
e j ecución de l os bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo o los celebrados por las entidades
ejecutoras que reciban recursos provenientes de este fondo o los celebrados por las entidades territoriales v sus fondos de
gestión del riesgo, relacionados directamente con las actividades de respuesta, de rehabilitación v reconstrucción de las zonas
declaradas en situación de desastre o calamidad pública, se someterán a los requisitos y formalidades que exige la ley para la
contratación entre particulares, con sujeción al régimen especial dispuesto en el artículo 13 de la Lev 1150 de 2007. y podrán
contemplar cláusulas excepcionales de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 .

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 7 de 26
 CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

40. Que así las cosas, existe un régimen especial mediante el cual el FNGRD se encuentra facultado para contratar con las
formalidades que exige la Ley entre particulares, observando en todo caso, los principios de la gestión administrativa y la
gestión fiscal, por lo que además la presente contratación se hace bajo los considerandos y postulados de la austeridad del
gasto, así como del estatuto anticorrupción.

41. Que el 06 de julio de 2021, el Dr. Fernando Carvajal Calderón actuando en calidad de Director General (encargado) de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y Ordenador del Gasto del Fondo Nacional De Gestión Del Riesgo
De Desastres, designo como comité estructurador y verificador, a los siguientes profesionales:

42. Que para el efecto fueron invitados:

1.CONSTRUMAG LIMITADA
2. SION CONSTRUCTORES S.A.S
3. J.CH. CONSTRUCCIONES S.A.S

43. La fecha máxima para presentar la cotización establecida dentro del proceso de selección No. FNGRD-SRR-O-146-2021, se
fijó para el 15 de julio de 2021 hasta las 5:00 p.m., posteriormente y vencido el plazo para presentar las propuestas la
entidad encuentra que los invitados invitado CO NSTRUMAG LIMITADA y J.CH. CONSTRUCCIONES S.A.S, allegaron propuesta
de manera física mediante planilla de registro de proponentes y por medio de correo electrónico respectivamente, tal
como se relaciona a continuación:

CON STRUMAG LIMITADA presentó propuesta a través de la planilla física de registro de proponentes el 15 de julio de
2021 a las 3:42 p.m, actuando a través del CON SORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA - PALMARITO 2021, integrado por la
sociedad CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS PMA S.A.S identificada con el NIT 901.441.015-0, la sociedad GRUPO
EMPRESARIAL PROYECTAR INGENIERÍA S.A.S identificada con NIT 900.775.192-6, la sociedad CONSICIVIL S.A.S identificada
con NIT 901.231.444-6 y la sociedad CONSTRUMAG LIMITADA identificada con NIT 806.010.166-0

J .CH. CONSTRUCCIONES S.A.S presentó propuesta al correo electrónico [email protected] el día 15 de

julio de 2021 a las 4:07 p.m., actuando a través del CONSORCIO JARILLON integrado por la sociedad CONSTRUTORRES S.l
S.A.S identificada con el NIT 900.976.035-0, la sociedad HC CONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S identificada con el NIT
901.361.007-8 y la sociedad J.CH. CONSTRUCCIONES S.A.S identificada con el NIT 900.709.237-8.

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 8 de 26
 CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

44. Que teniendo en cuenta lo anterior, el comité designado para tal fin, procedió con la verificación técnica, jurídica y
financiera de las cotizaciones presentadas por el CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA- PALMARITO 2021 y el CONSORCIO
J A RILLON.

El CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA - PALMARITO 2021 cumple con todos los requisitos técnicos, financieros y
jurídicos establecidos en la invitación a cotizar.

El CONSORCIO JARILLON no cumple con algunos requisitos técnicos, financieros y jurídicos establecidos en la invitación
a cotizar adicionalmente su propuesta fue rechazada debido a que incurrió en las causales de rechazo establecidas en los
numerales 8 y 10 del numeral 29.6 de la justificación del presente proceso anexada en la invitación a cotizar que indican lo
siguiente:

Son causales de rechazo las siguientes:

(...) 8. La no presentación de los Análisis de Precios Unitarios (APUs) en su totalidad, de todas y cada una de las actividades
señaladas en los documentos que componen el presente proceso de invitación a cotizar.
(...) 10. Exceder el valor total del presupuesto oficial "

45. Que en consecuencia, el comité verificador determinó que la propuesta presentada por el CONSORCIO JARILLON fue
rechazada. Por su parte, la propuesta presentada por el CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA - PALMARITO 2021, el comité
verificador encontró que CUMPLE con los requisitos relacionados en la invitación a cotizar, determinando el siguiente
resultado:

CO TIZANTE DO CUMENTOS Y REQUISITOS PARA LA VERIFICACION

CO NSORCIO DIQUE ENTRE JURIDICA FINANCIERA TECNICA
BARBOSA PALMARITO
CUMPLE CUMPLE CUMPLE
2 0 21

46. Que cumplidos la totalidad de los requisitos técnicos, jurídicos y financieros establecidos en la Invitación a cotizar No.
FNGRD-SRR-O-146-2021, el cual fue verificado por el equipo designado, se concluye que: En consideración a lo descrito en
líneas precedentes, y una vez realizada la verificación técnica, financiera y jurídica definitiva, se determinó que el
CON SORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021, cumplió con las condiciones requeridas para la celebración del
REALIZAR LA INTERVENCIÓN CORRECTIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
REHABILITACIÓN DEL DIQUE EXISTENTE PARA EL CONTROL DE AMENAZA POR INUNDACIONES Y SOCAVACIÓN, EN LA ZONA
RU RAL ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE BARBOSA PALMARITO Y PANSEGUITA, DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL DECRETO D E CALAMIDAD PÚBLICA No. 226 DE 2020, PRORROGADO
MEDIANTE DECRETO No. 399 DE 2020 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE), ESTABLECIDO EN EL
RETORNO A LA NORMALIDAD No. 505 DE 2020

47. Que así las cosas, el grupo verificador recomienda al ordenador del gasto remitir invitación a contratar por valor de OCHO
MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y O CHO MILLONES, TRESCIENTOS T REINTA Y T RES MIL SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE.
( $8.878.333.067,00) incluidos costos directos, indirectos, IVA y AIU, en este sentido y en caso de ser aceptada la invitación
a contratar, se recomienda por parte del citado comité celebrar el contrato con el consorcio en mención.

48. Que, para amparar el presupuesto del presente contrato, se cuenta con el siguiente Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. CDP 21-1508 de fecha 2 de septiembre de 2021, aprobado por el Dr. Eduardo José González Angulo,
Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ordenador del Gasto del Fondo Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres; Gastos De: 1AB-REDUCCIÓN DEL RIESGO FNGRD; Origen de los Recursos:

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 9 de 26
 CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

PRESUPUESTO NACIONAL FUNCIONAMIENTO; Aplicación del Gasto: 1A-FNGRD 9677001; Apropiación: 94620021 Fuente
de Apropiación: MHCP/FIC 2953.

49. Que mediante oficio de instrucción 2021EE10163, de fecha 10 de septiembre 2021, impartido por la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastre, radicado en Fiduprevisora S.A., el día 17 de septiembre de la misma anualidad, suscrito
por el Dr. Eduardo Jose González Angulo, en su calidad de Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres, y Ordenador del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, solicitó a la
FIDUCIARIA en calidad de vocera y administradora del patrimonio autónomo de creación legal del Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres; la elaboración del Contrato de Obra.

Con base en lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. - OBJETO: REALIZAR LA INTERVENCIÓN CORRECTIVA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE

REHABILITACIÓN DEL DIQUE EXISTENTE PARA EL CONTROL DE AMENAZA POR INUNDACIONES Y SOCAVACIÓN, EN LA ZONA
RURAL ENTRE LOS CORREGIMIENTOS DE BARBOSA PALMARITO Y PANSEGUITA, DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ,
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA No. 226 DE 2020, PRORROGADO
MEDIANTE DECRETO No. 399 DE 2020 Y EN DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (PAE), ESTABLECIDO EN EL
RETORNO A LA NORMALIDAD No. 505 DE 2020 .

PA RÁGRAFO PRIMERO: ALCANCE DEL OBJETO: El proyecto tiene como alcance la

para el dique de control de inundaciones en la zona rural entre los corregimientos de Barbosa Palmarito y Panseguita, en
el municipio de Magangué para mitigar los fenómenos de inundación y socavación debido a
las fuertes lluvias recurrentes, en el Municipio de Magangué, en donde se propone la construcción de obras de control
para protección de los corregimientos Barbosa, Palmarito y Panseguita, al sur del municipio de Magangué, requeridas para
mitigar el riesgo.

PA RAGRAFO PRIMERO: El alcance de las obras a ejecutar objeto del presente contrato, se encuentra en su totalidad en el
anexo técnico adjunto, documento que hace parte integral del presente contrato. El objeto del contrato se desarrollará
conforme lo establecido en el Anexo Técnico, Especificaciones Técnicas, y los Estudios y Diseños que hacen parte integral
del proyecto.

Es preciso mencionar que el contrato se debe ejecutar en el plazo estipulado, así como las actividades de carácter técnico,
administrativo, contable, financiero, ambiental, social y jurídico hasta la terminación, entrega efectiva de la obra objeto de
contratación, haciendo cumplir los parámetros de calidad y eficiencia en los proces os constructivos, y las normas que la
legislación Colombiana ha establecido para tal fin, y acorde con los estudios, diseños, áreas, especificaciones y
presupuestos aprobados; efectuando control, seguimiento, aprobaciones y emitiendo los conceptos que sobre el particular
se requieran en el marco del contrato para su correcto, adecuado y oportuno cumplimiento.

PA RÁGRAFO SEGUNDO: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Para la ejecución del objeto contractual, se deberá atender lo
establecido en los documentos técnicos, presentados por el Municipio de Magangué Bolívar, los cuales se adjuntan y
hacen parte integral del proyecto, documento que fue estructurado por el Municipio de Magangué Bolívar.

Ante la eventual necesidad de realizar ajuste a los documentos técnicos antes referidos, esta se realizará mediante acta,
previa presentación de la justificación técnica por parte del contratista de obra, la cual deberá ser revisada en su integridad
por la interventoría, quien impartirá concepto favorable o no para la realización del ajuste. El supervisor del contrato de
interventoría presentará al ordenador del gasto, junto con su concepto técnico, la información antes mencionada, a fin de
establecer la pertinencia sobre la modificación planteada.

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 10 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: El CONTRATISTA tendrá las siguientes obligaciones:

A . OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto, el CON TRATISTA adquirirá con el Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, patrimonio autónomo de creación legal, el cual actúa a través de
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres - UNGRD en calidad de ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -
FNGRD, las siguientes obligaciones específicas:

1. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando la obra contratada de acuerdo con los criterios de calidad
exigibles en las especificaciones de construcción, con sujeción al precio estipulado y dentro del plazo establecido.
2. Adelantar los ajustes a estudios y diseños de conformidad con lo establecido en la justificación a contratar.
3. Elaborar y presentar, dentro de los tres días siguientes al inicio del contrato, un cronograma de ejecución de cada
una de las actividades.
4. Presentar los APU´s para la aprobación de la interventoría, dentro de los tres días siguientes al inicio del contrato.
5. Verificar que el municipio adelantara y obtuviera de la autori dad ambiental competente, los permisos a que haya
lugar respecto a la intervención a realizar.
6. Elaborar el Plan de Manejo de Tránsito correspondiente para cada tramo y someterlo a las aprobaciones que
correspondan.
7. Iniciar la ejecución del contrato una vez se suscriba el acta de inicio, sin ser necesario el desembolso del anticipo.
8. En caso de estar obligado a facturar electrónicamente, el CONTRATISTA deberá presentar factura electrónica
validada previamente por la DIAN como requisito para el pago de bienes y/o servicios contratados.
9. Participar en la reunión inicial con la comunidad y efectuar seguimiento a las inquietudes presentadas. Levantar
acta de reunión con la comunidad y realizar el seguimiento a la atención y cierre de dichas inquietudes.
10. Radicar, gestionar, asumir el costo y obtener los permisos requeridos para la ejecución del contrato.
11. Suscribir un contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio autónomo, con una sociedad fiduciaria
debidamente autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia, al cual se trasladarán los recursos del
anticipo para su administración y que tenga como beneficiario la Fiduciaria La Previsora S.A., Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres NIT 900.978.341 9, a quien se le girarán los rendimientos financieros.
12. Entregar al CONTRATANTE y al INTERVENTOR el plan de inversión del anticipo, el cual sólo podrá ser modificado
previa autorización por parte del INTERVENTOR y del CONTRATANTE. (Según aplique en caso de aceptación del
anticipo)
13. Entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite la interventoría o la supervisión del
contrato. (Según aplique en caso de aceptación del anticipo)
14. Utilizar los planos, estudios técnicos y especificaciones de construcción base entregada por el Contratante, esto
únicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda conferido algún derecho de
propiedad intelectual y material. Su entrega, en ningún caso, se entenderá cómo cesión de derechos o
licenciamiento.
15. Atender las especificaciones técnicas establecidas en el anexo técnico y documentos adjuntos entregados por el
CONTRATANTE para el desarrollo de las obras, por tanto, el CONTRATISTA no deberá apartarse de las mismas.
16. Notificar previamente al INTERVENTOR, cuando exista alguna modificación o cambio técnicamente necesario para
ejecutar la obra e igualmente notificar al Supervisor designado para el contrato de interventoría. Dicho cambio o
modificación no se debe iniciar sin el visto bueno del CONTRATANTE.
17. Adoptar las medidas sanitarias, e industriales necesarias para no poner en peligro a las personas, a las cosas y
garantizar que así lo hagan, igualmente, sus subcontratistas y proveedores.
18. Realizar el retiro y disposición final de escombros y materiales de construcción, presentando la certificación que la
autoridad competente expida para el efecto.
19. Disponer de forma adecuada los Residuos Peligrosos de acuerdo a la normatividad vigente que se generen en el
desarrollo de sus actividades contractuales, así como los convencionales generados y realizar el respectivo reporte
a la UNGRD.

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 11 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

20. Ejecutar las obras en forma compatible con los ecosistemas a intervenir, y dentro del marco de los requerimientos
técnicos y jurídicos establecidos en el Decreto Ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 1993, Ley 685 de 200, Decreto 1076
del 26 de mayo de 2015, sus normas reglamentarias; que las remplacen, adicionen y/o complementen.
21. Garantizar que cumplirá a cabalidad con los requerimientos ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y
que no generará daño ambiental o perjuicio a la Entidad o a terceros por esta causa, por lo tanto mantendrá
indemne a la Entidad de las sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes
y se pagarán directamente por el contratista como titular beneficiario de los derechos y obligaciones de los
permisos, licencias y/o autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y nombre.
22. El contratista presentará a la Interventoría respectiva, dentro de los cinco (05) días hábiles sigui entes a la orden de
iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, las Hojas de vida del personal profesional
requerido.
23. Elaborar y actualizar con la interventoría, un libro o bitácora en el que se consigne diariamente la informaci ón sobre
el desarrollo de la obra. Este documento debe estar debidamente foliado y el registro de datos en el mismo debe
ser continuo y sin espacios.
24. Llevar un registro fotográfico donde se evidencie el inicio y la ejecución de las obras, según las actividades descritas
en el cronograma presentado por el Contratista y aprobado por la interventoría, el cual deberá ser entregado
conforme a los requerimientos realizados por el supervisor del contrato de interventoría.
25. Aportar los documentos y coordinar las visitas que programe la interventoría, a partir de la terminación de la obra,
para hacer la verificación técnica de la misma.
26. Indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado
para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo del mismo.
27. Responder por el pago de los tributos que se causen o llegaren a causarse por la celebración, ejecución y liquidación
del contrato.
28. Obtener los permisos que sean necesarios para la ejecución de los trabajos, de requerirse, los cuales serán de
responsabilidad única y exclusiva del contratista.
29. Contar con el personal mínimo exigido. De igual manera, adelantar las acciones necesarias para contar con todos
los profesionales adicionales que se llegaren a requerir, los cuales deben contar con amplia experiencia, con el fin
de contemplar en su diseño y en la construcción, las principales variables que competen en todos los aspectos, para
la adecuada ejecución del proyecto dentro del plazo establecido.
30. Contar con disponibilidad de tiempo y participación necesaria y suficiente de los profesionales cuando se requiera
durante la ejecución de la obra por cualquier tipo de dudas o consultas para el buen desarrollo de la misma. Las
modificaciones que surjan a raíz de la consulta o dudas no generarán costos adicionales.
31. Asumir la plena responsabilidad sobre la vigilancia del lugar a intervenir, de herramientas, equipos y demás
elementos de propiedad del futuro CONTRATISTA. El FNGRD-UNGRD y la interventoría quedan eximidos de la
responsabilidad de vigilancia sobre los mismos.
32. Suministrar a la interventoría cuando ésta lo solicite, informes sobre cualquier aspecto del desarrollo del contrato.
33. Realizar la revisión y el ajuste a cantidades de materiales de acuerdo a la necesidad de la obra de emergencia.
34. Cumplir con la normativa vigente para el desarrollo de las actividades relacionadas con el objeto contractual.
35. Contar con la disponibilidad de recursos, personal, materiales y equipos, de acuerdo a las especificaciones del
contrato y en general con lo requerido para su cabal cumplimiento.
36. Garantizar la disponibilidad inmediata de la maquinaria una vez se firme el contrato y se dé inicio a la obra.
37. Realizar la instalación de campamento y servicios sanitarios para el personal de la obra y responder por el pago de
los servicios públicos producto del consumo por la ejecución del objeto del contrato derivado del presente proceso,
así como las adecuaciones de las redes, requeridas para la obtención del servici o. Y mantenerlo durante toda la
ejecución del contrato.
38. Ubicar una valla informativa de la obra de acuerdo con las directrices señaladas por el contratante.
39. Contar con las actas de vecindad, de requerirse.
40. Realizar reuniones con la interventoría, con el fin de verificar el desarrollo del contrato y elaborar y suscribir las
actas que documenten el estado del mismo.
41. Atender los requerimientos que realicé tanto el CONTRATANTE como la interventoría dentro de los términos que
se establezcan en la solicitud.

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 12 de 26
 CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

42. Asistir y participar activamente de las reuniones convocadas por la interventoría y por el supervisor designado por
la UNGRD durante la ejecución del contrato.
43. Contemplar los costos directos e indirectos para la ejecución del contrato (pólizas de anticipo, cum plimiento, calidad
y estabilidad, salarios).
44. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se utilice y a terceros en la ejecución del contrato.
45. Demoler y reemplazar, bajo su costo, toda actividad de obra ejecutada que resulte defectuosa o que no cumpla las
normas de calidad requeridas para el proyecto, según el análisis de calidad, ya sea por causas de los insumos o de
la mano de obra, en el término de tiempo indicado por el Interventor o el FNGRD/UNGRD.
46. Elaborar y suscribir acta de inicio del contrato de obra, en conjunto con la interventoría del contrato.
47. Controlar permanentemente la entrega de los suministros y su calidad, velando por su oportuna disposición en la
obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Presentar los soportes al interventor, quien podrá
rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas.
48. Llevar un registro y seguimiento a las actividades realizadas en el desarrollo del contrato teniendo en cuenta las
actividades establecidas en las especificaciones técnicas.
49. Elaborar los protocolos de bioseguridad de cada frente e implementar las recomendaciones establecidas en la
CIRCULAR CONJUNTA No. 0000003 del 08 de abril de 2020 expedida por los Ministerios de Salud, Trabajo y
Transporte, conforme a las condiciones y necesidades de la obra; garantizando la continuidad de las actividades y
la protección integral de los trabajadores, labor que deberá efectuar de forma conjunta con la entidad contratante
y con el aval de la interventoría respectiva, previo al inicio de las actividades constructivas.
50. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista sus
dependientes subordinados o subcontratistas.
51. Presentar informes semanales de avance con los respectivos soportes de la ejecución del contrato, de acuerdo a las
especificaciones técnicas, que como mínimo debe contener lo siguiente:
a. Información general.
b. Avance financiero, indicando la inversión programada y la inversión ejecutada.
c. Avance físico
d. Actividades Realizadas durante la semana.
e. Actividades programadas para la semana siguiente.
f. Registro Fotográfico.
52. Presentar informes mensuales de avance con los respectivos soportes, de la totalidad de los componentes del
contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y al cronograma de trabajo presentado, los cuales deberán
contar con previa aprobación y validación por la interventoría, el informe mensual debe contener como mínimo lo
siguiente:
A. Descripción del Proyecto.
B. Información contractual.
C. Informes semanales generados durante el periodo.
D. Informe de avance:
- Descripción de las actividades ejecutadas por componente.
- Obras programadas, ejecutadas y acumuladas del contrato
- Copias de las actas de comités de seguimiento.
- Control diario del equipo en la obra.
- Control diario del Personal.
- Información financiera.
- Estado general del tiempo.
- Información relacionada con ensayos de laboratorio.
- Soportes de los pagos de seguridad social.
- Informe de gestión del plan de calidad.
- Informe de gestión de Seguridad y salud en el trabajo.
- Registro fotográfico.
- Conclusiones y recomendaciones.

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 13 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

53. Entregar a la interventoría, al terminar el plazo de ejecución del contrato, un informe final con los respectivos
soportes de la totalidad de los componentes del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas y al cronograma
de trabajo aprobado por la interventoría, el informe debe contener como mínimo lo siguiente:
a. Aspectos contractuales relevantes.
b. Una descripción detallada de los trabajos.
c. Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo).
d. Balance económico del contrato (costos, sobrecostos sí los hay, ajustes de pagos, reclamaciones si se presentan,
trabajos extras o adicionales si se causan).
e. Planos y estudios técnicos de diseño y obra. Si aplica
f. Descripción de los procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas.
g. Recomendaciones sobre cambios en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más
comunes que se presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos.
h. Resultados de los ensayos de laboratorio.
i. Informe sobre el estado de las pólizas y garantías exigidas.
j. Reporte de excedentes financieros generados, si se presentaron.
k. Actas de recibo de las obras firmadas por el ente territorial e interventoría.
l. Acta de entrega y recibo definitivo de la obra firmada por contratista e interventoría.
m. Cuadro consolidado de actividades por frente de trabajo.
n. Certificación de paz y salvo de parafiscales.
o. Si el contratista presenta saldos a favor por concepto de ejecución de obra debe presentar los documentos
soporte para el trámite del pago (factura, informe etc.).
p. Certificación de cumplimiento de obligaciones del contratista.
54. Dar cumplimiento a las demás obligaciones que se requieran para garantizar el logro del objeto contratado .

B. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: En desarrollo del objeto, el CON TRATISTA adquirirá con el Fondo
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, patrimonio autónomo de creación legal, el cual actúa a través de
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora, y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo
de Desastres - UNGRD en calidad de ordenador del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -
FNGRD, las siguientes obligaciones generales:

1. Responder por el cumplimiento de las actividades contractuales.

2. Mantener informado al interventor del Contrato sobre el desarrollo de las actividades puestas bajo su
responsabilidad.
3. Cumplir las instrucciones impartidas por el interventor del contrato y las demás que sean inherentes al objeto de
la presente contratación.
4. Constituir y mantener vigente las garantías del Contrato, en los términos establecidos en el mismo.
5. Preparar y presentar los informes sobre las actividades desarrolladas, con la oportunidad y periodicidad requeridas.
6. Participar en reuniones y eventos a los cuales sea asignado por el interventor, en los temas objeto del Contrato y
presentar los informes que le sean requeridos.
7. Ejecutar el Contrato dentro del marco de las políticas públicas del nivel Nacional e Institucional, y en es pecial, dar
aplicación a las acciones e instrumentos que se generen dentro del sistema Gestión de Calidad, Control Interno y
Plan Institucional de Gestión, entre otros.
8. Cumplir con lo establecido en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD y acatar las políticas internas para garantizar la calidad en la prestación
del servicio y/o producto, el cuidado y preservaciones del medio ambiente, la Seguridad de la Información, así como
las de Seguridad y Salud en el trabajo establecido en el SIPLAG.
9. Adoptar durante la ejecución del contrato todas las medidas preventivas destinadas a controlar adecuadamente los
riesgos a que puedan estar expuestos por su propia salud o la de terceros.
10. Dar cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, establecidas para la obra a ejecutar.
11. Informar al responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad todo accidente o incidente en la ejecución
del contrato a suscribir, que ocurra en el desarrollo de sus actividades.

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 14 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

12. Adoptar las consideraciones establecidas en MANUAL GESTIÓN AMBIENTAL Y SST PARA CONTRATISTAS publicado
en la página web de la entidad, cuyo objeto es
en el Trabajo mínimas que deben ser de estricto cumplimiento para contratistas de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD.
13. Actuar con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el
contrato y, en consecuencia, su personal no contrae relación laboral alguna con la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres - UNGRD-Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD.
14. Mantener informada a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD de su domicilio para el
envío de comunicaciones o Notificaciones.
15. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, económicas y comerciales presentadas, la cual hace parte integral
del presente contrato.
16. Abstenerse de ceder el contrato o los derechos u obligaciones derivados del mismo, o subcontratar total o
parcialmente, sin que medie la autorización previa, expresa y escrita del ordenador del gasto del Fondo Nacional de
Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD.
17. Suscribir las actas y documentos que sean requeridos y se deriven de la ejecución del contrato.
18. Guardar absoluta reserva sobre el contenido de los actos y documentos que la entidad ponga a disposición para la
ejecución de los servicios contratados.
19. Obrar con lealtad y buena fe, evitando las dilaciones y entrabamientos que pudieran presentarse en la ejecución
del contrato y defender los intereses del contratante.
20. Responder por sus actuaciones y omisiones derivadas de la celebración del contrato a suscribir, y de la ejecución
del mismo.
21. Rechazar peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de obligarlos a hacer u omitir algún
acto o hecho, informando inmediatamente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD y
a las demás autoridades competentes, si esto se llegare a presentar.
22. Las demás propias de la naturaleza del contrato de diseño, obra y construcción de acuerdo con la ley, decretos y
demás normativa vigente aplicable.

T ERCERA. - OBLIGACIONES DE L F ONDO N A CIONAL DE G ESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES-FNGRD PATRIMONIO

A U TÓNOMO DE CREACIÓN LEGAL, EL CUÁL ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y
A DMINISTRADORA: En virtud del presente contrato el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres -FNGRD,
patrimonio autónomo de creación legal, el cuál actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en calidad de vocera y
administradora se obliga a:

1. Aprobar oportunamente la Garantía Única.

2. Pagar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que se indican en el mismo,
previa instrucción del ordenador del gasto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre.
3. Suministrar al contratista, la información en caso que este lo requiera, previa instrucción de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastre.
4. Responder por escrito las peticiones que se formule en el marco del contrato, previa instrucción del ordenador del
gasto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastre
5. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y que se requieran para su normal y adecuada ejecución.

CU ARTA. - OBLIGACIONES DE LA UNIDAD NACIONAL PARA LA G ESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES- EN CALIDAD DE
ORDENADOR DEL GASTO DEL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES PATRIMONIO AUTÓNOMO DE
CREACIÓN LEGAL, EL CUÁL ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA :
La Unidad Nacional para la gestión del Riesgo de Desastres como ordenadora del gasto del Fondo Nacional de Gestión de
Riesgo de Desastres-FNGRD, patrimonio autónomo de creación legal, el cuál actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA
S.A., en calidad de vocera y administradora se obliga a:

1. Ejercer el control y seguimiento del contrato a través de la interventoría que se contrate para el efecto.

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 15 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

2. Expedir el certificado de entrega y recibo a satisfacción, a través de la interventoría, previa presentación por parte del
contratista de la factura y de los demás requisitos exigidos para el pago.
3. Ordenar los pagos del contrato, previa verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la forma de pago.
4. Informar por escrito a la entidad territorial sobre el inicio de las obras de emergencia
5. Adelantar, en calidad de ordenadora del gasto del FNGRD, la selección de la Interventoría que efectuará seguimiento
y control del contrato de obra.
6. Dar respuesta oportuna a través de la interventoría del Contrato a las peticiones del contratista.
7. Las demás inherentes a la naturaleza del contrato y que se requieran para su normal y adecuada ejecución.

QU INTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo máximo previsto para la ejecución de las actividades que se deriven del presente
proceso es de DIEZ (10) MESES, el cual se contará a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio, previo cumplimiento
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y divido en las siguientes etapas:

1. Etapa de pre-construcción: Dos (02) meses para revisión y/o ajustes de Estudios y Diseños, así como la aprobación
de los mismos por parte de la interventoría.
2. Etapa de construcción: Ocho (08) meses para la ejecución de las obras.

PA RÁGRAFO PRIMERO: El contrato se entenderá perfeccionado con las firmas de las partes y para su ejecución requerirá la
aprobación de las pólizas y la suscripción del acta de inicio.

PA RÁGRAFO SEGUNDO: En la eventualidad que el contrato de obra deba ser prorrogado por causas imputables al
constructor, el contratista seleccionado deberá asumir los costos por la mayor permanencia de la Interventoría, lo cual es
plenamente conocido y aceptado con la presentación de la propuesta.

SEXTA. - VALOR: Para la ejecución del contrato se contará hasta con la suma de OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO
MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE ($8.878.504.673), correspondientes al valor
total de las obras incluida la revisión y/o ajuste a Estudios y Diseños (incluido IVA y AIU).

Al formular la cotización, el cotizante acepta conocer las normas vigentes en Colombia en materia tributaria que se causen
o deban practicarse con ocasión de la firma o ejecución del contrato, o aquellos que surjan o sean modificadas con
posterioridad a su firma; y por lo tanto estarán a su cargo dentro de la administración del contrato todos los impuestos,
tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales, y dentro de
estos mismos niveles territoriales, los impuestos, tasas y contribuciones establecidos por las diferentes autoridades
ambientales, por el uso e intervención de recursos naturales necesarios para el desarrollo de la obra. Además, el cotizante
deberá tener en cuenta la normatividad existente de los Departamentos, Municipios o Ciudades donde se realicen las
actividades de acuerdo con el objeto a contratar y el alcance de esta contratación, por lo cual no será motivo de reclamos
por parte del cotizante el no haber considerado en los precios ofertados los impuestos y derechos a que haya lugar.

El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD a través de la contratante deducirá de los pagos todos los
impuestos y harán las retenciones a que haya lugar, de acuerdo con las disposiciones legales colombianas vigentes.

Nota: Adicionalmente de los impuestos, tasas y contribuciones indicadas en el presente documento, se indica con respecto
de la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública, que conforme a los establecido en la circular
N o. 81 del 19 de noviembre de 2015 de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - UNGRD, y de acuerdo a
l o ordenado por la Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN mediante concepto No. 0577 del 26 de junio de
2015, que se debe realizar la retención por contribución especial por contratos de obra pública y así mismo pro universidad
de Colombia y demás universidades estatales ley 1697 de 2013.

SÉPTIMA. - FORMA DE PAGO: El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres patrimonio autónomo de creación legal,
el cuál actúa a través de Fiduciaria la Previsora S.A., en cal idad de vocera y administradora bajo el sistema de precios
unitarios fijo sin fórmula de reajuste, conforme el avance de actividades contractuale s ejecutadas según actas parciales,

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 16 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

de acuerdo con el cronograma de obra aprobado por el interventor, el cual llevará visto bueno del supervisor del contrato
de interventoría, de la siguiente manera:

a)Un anticipo correspondiente al 20% del valor total del contrato, el cual será girado después de contar con:

1. Perfeccionamiento y legalización del contrato por parte de la Fiduprevisora S.A.

2. Suscripción del acta de inicio.
3. Aprobación de las garantías por parte de la Fiduprevisora S.A.
4. Entrega del plan de inversión y manejo del anticipo aprobado por la interventoría.
5. Cronograma de ejecución de actividades revisado y aprobado por la interventoría.
6. Aprobación de los posibles ajustes a los estudios y los diseños suministrados revisado y aprobado por la interventoría

Para el desembolso efectivo del anticipo, adicional a lo antes señalado se deberá contar con el informe del supervisor del
contrato de interventoría, de conformidad con la solicitud de pago realizada por la firma interventora y la presentaci ón de
los documentos antes mencionados.

A MORTIZACIÓN - El anticipo será amortizado mediante deducciones de las actas mensuales de obra, situación que deberá
ser controlada por la interventoría. El interventor deberá garantizar que la totalidad de la amortización del anticipo no podrá
exceder del tercer pago.

Los rendimientos financieros que la fiducia llegase a generar deberán ser consignados mensualmente al Fondo Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo a los procedimientos contemplados para ello.
El contratista deberá entregar los informes de inversión y buen manejo de anticipo que le solicite la interventoría o el
contratante a través del supervisor del contrato de interventoría, mensualmente junto con el extracto y certificación de
rendimientos financieros generados por la fiduciaria administradora del anticipo.

N OTA: RENUNCIA DEL A NTICIPO. El contratista podrá renunciar al a nticipo mediante manifestación suscrita por el
representante legal.

J U STIFICACIÓN: De conformidad con el concepto 80112 EE7461 del 7 de febrero del 2006 de la Contraloría General de la
República
que éste debe incurrir para iniciar la ejecución del objeto contractual, en otras palabras, es la financiación por parte de la

Con fundamento en lo anterior, la entidad considera suficiente para cubrir la compra de materiales, suministros y demás
elementos que hayan de utilizarse en la construcción de la obra, estos deberán ser los que se exigen en las especificaciones
técnicas señaladas en el anexo técnico, contratación de personal idóneo y calificado de directivos, profesionales, técnicos,
administrativos y obreros mano de obra no calificada - que se requieran y de todos los costos necesarios para iniciar la
ejecución del objeto contractual.

La iniciación de la ejecución del contrato no se encuentra sujeta a la entrega del anticipo, es por ello que se exigirá al
cotizante, capital de trabajo y patrimonio para que inicien las obras sin el desembolso del anticipo.

a) Hasta el 90% del valor del contrato se pagará mediante actas parciales según actas de avance de obra.
b) El 10% restante se pagará una vez perfeccionada el acta de liquidación del contrato

PA RÁGRAFO PRIMERO: Para cada pago se requiere acreditar: (i) actas parciales de avance de obra, elaboradas por el
Contratista y aprobadas por el Interventor (ii) certificación del representante legal y/o el revisor fiscal en la que conste que
se encuentra al día en el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales del personal a su cargo,
(iii) Factura electrónica de venta, (iv) informe del supervisor del contrato de interventoría, de conformidad con la solicitud

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 17 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

de pago realizada por la firma interventora y la presentación de los documentos antes mencionados (v) demás documentos
soportes que se requieran para la legalización del pago.

PA RÁGRAFO SEGUNDO: La factura electrónica de venta se presentará en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres - UNGRD, a nombre de la Fiduciaria La Previsora S.A., Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres NIT
900.978.341 9 y allí una vez revisados y aprobados los informes se remitirá la cuenta al área financiera de la Fiduprevisora
S.A.

PA RÁGRAFO TERCERO: En atención a la Directiva Presidencial No. 09 del 17 de septiembre de 2020 de la Presidencia de la
Republica, en caso de estar obligado a facturar electrónicamente, el CONTRATISTA deberá presentar factura electrónica
validada previamente por la DIAN como requisito necesario para el pago de bienes y/o servicios contratados, conforme
con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en concordancia, con lo dispuesto en la
Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020.

Para este fin, se deberá enviar la factura electrónica al correo [email protected] y presentarla junto
con los documentos requeridos para pago.

PA RÁGRAFO CUARTO: EL CONTRATISTA debe pagar todos los impuestos, retenciones, costos directos, tasas, gravámenes y
contribuciones establecidas por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos
mismos niveles territoriales, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes
autoridades ambientales, que afecten el contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben soportarse con
las certificaciones correspondientes expedidas y/o validadas por las autoridades competentes.

Adicionalmente de los impuestos, tasas y contribuciones indicadas en el presente Contrato de Obra, se indica con respecto
de la contribución de los contratos de obra pública o concesión de obra pública, que conforme a la Ley 1106 de 2006,
artículo 6° y a lo establecido en la circular interna No. 81 del 19 de noviembre de 2015 expedida por la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD y de acuerdo a lo ordenado por la Dirección de impuestos y Aduanas
Nacionales DIAN- mediante concepto No. 0577 del 26 de junio de 2015, al contrato se le debe aplicar la retención por
contribución especial por contratos de obra pública, entiéndase impuesto de guerra .

PA RÁGRAFO QUINTO: El proponente debe anexar Certificación Bancaria, por medio de la cual está manifestando su
autorización, para que, para todos los efectos de pagos, que se deban realizar se hagan a la cuenta bancaria señalada, la
cual se obliga a mantener vigente.

OCTAVA. - AFECTACIÓN PRESUPUESTAL: Que para respaldar la presente contratación se cuenta la con el Certificado de
Disponibilidad Presupuestal No. CDP 21-1508 de fecha 2 de septiembre de 2021, aprobado por el Dr. Eduardo José
González Angulo, Director General de la Unidad Nacional para la G estión del Riesgo de Desastres, Ordenador del Gasto del
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; G a stos De: 1AB-REDUCCIÓN DEL RIESGO FNGRD; Origen de los
Recursos: PRESUPUESTO NACIONAL FUNCIONAMIENTO; Aplicación del Gasto: 1A-FNGRD 9677001; A propiación: 94620021
F uente de Apropiación: MHCP/FIC 2953.

N OVENA. - GARANTÍAS: El contratista de conformidad con el estudio efectuado las garantías destinadas a amparar los perjuicios
de naturaleza contractual o extracontractual la cual hace parte integral del mismo, el contratista deberá constituir a favor de las
siguientes tres (3) entidades así: FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DEDESASTRES, identificado con el NIT 900.978.341-
9; FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., Y LA UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, las garantías cuyos
amparos se establecen así:

a) BU EN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO: Esta garantía debe constituirse por el cien por ciento ( 100%) del
monto entregado a título de anticipo, vigente por el término de duración del contrato y s eis (6) meses más. (Según
aplique en caso de aceptación del anticipo).

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 18 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

b) CA LIDAD DE LA REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS: Por un valor
igual al 30% del valor total del ítem, vigencia igual a la del contrato y tres (03) años contados a partir de la fecha de
suscripción del Acta de Aprobación Definitiva de la revisión, actualización y/o modificación y/o ajustes de los estudios
y diseños.

c) CU MPLIMIENTO: Incluyendo en ellas el pago de multas y cláusula penal pecuniaria. El amparo de cumplimiento del
contrato cubrirá a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial
de las obligaciones nacidas del contrato, así como de su cumplimiento tardío o de su cumplimiento defectuoso, cuando
ellos son imputables al contratista garantizado. Además de esos riesgos, este amparo comprenderá siempre el pago
del valor de las multas y de la cláusula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato garantizado por una
cuantía equivalente o igual al 30% del valor del contrato, con vigencia por el plazo total de ejecución del contrato y seis
( 6) meses más.

d) SA LARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: Por un valor igual al 20% del valor del contrato y vigencia igual a la del contrato y
tres (3) años más.

e) CA LIDAD Y ESTABILIDAD DE LA OBRA: Por un valor igual al 30% del valor de la obra y vigencia de tres (03) años contados
a partir de la entrega a entera satisfacción de las actividades ejecutadas.

f) RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: El valor asegurado debe amparar la responsabilidad extracontractual

que se pudiera llegar a atribuir a la administración con ocasión de las actuaciones, hechos u omisiones de sus
contratistas o subcontratistas, será del treinta por ciento (30%) del valor del contrato. La vigencia de esta garantía se
otorgará por todo el período de ejecución del contrato.

A los anteriores plazos de vigencia EL CONTRATISTA deberá adicionar diez (10) días más, con el fin de garantizar que los
términos de las garantías cubran la totalidad de lo exigido y prevenir la ampliación de los mismos ocasionada por el lapso
que transcurre desde el momento de la suscripción del contrato y el cumplimiento de los requisitos de ejecución.

PA RÁGRAFO PRIMERO: No se realizará pago alguno, hasta tanto se constituyan y aprueben las pólizas, por parte del
CONTRATANTE.

PA RÁGRAFO SEGUNDO: La entidad podrá solicitar la ampliación de las garantías hasta que se realice liquidación del
contrato.

N OTA: Los porcentajes y plazos de las garantías fueron calculados acorde al tipo de contrato que se ejecutará, al
presupuesto oficial determinado para el mismo, y a los procesos históricos cuyo objeto es igual o si milar. Es de resaltar que
experiencias anteriores han determinado que la intervención de cuerpos de agua conlleva un análisis particular sobre el
riesgo existente ante los trabajos ejecutados sobre los mismos.

PA RÁGRAFO T ERCERO: MA NTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA GARANTÍA: EL CONTRATISTA está obligado a

restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así
como, a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por
parte del CONTRATISTA o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del contrato y se
dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar.

PA RÁGRAFO CUARTO: La póliza de seguro deberá ser la existente en el mercado a favor de ENTIDADES ESTATALES, expedida
por una aseguradora autorizada y vigilada por la Superintendencia de Colombia.

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 19 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

PA RÁGRAFO QUINTO: El beneficiario o asegurado de tales pólizas deberá estar compuesto por estas tres Entidades: FONDO
NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES (NIT. 900.978-341-9), UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES y FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

PA RÁGRAFO SEXTO: El CONTRATISTA deberá entregar con la póliza debidamente constituida y firmada, el correspondiente
recibo de pago de la prima de seguros expedido por la compañía aseguradora . No se realizará pago alguno, hasta tanto se
constituyan y aprueben las pólizas por parte del CONTRATANTE.

DÉCIMA. CONSTITUCION DE F IDUCIA O PATRIMONIO AUTÓNOMO: Los recursos desembolsados como anticipo por el
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, deberán ser manejados de manera responsable y clara; su
destinación será única y exclusivamente para la ejecución del Contrato resultante de este proceso de selección y para su
manejo se deberá constituir una fiducia o patrimonio autónomo, de conformidad con lo establecido en el artículo 91 de la
Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
El contrato de fiducia mercantil para constituir un patrimonio autónomo deberá realizarse con una sociedad fiduciaria
debidamente autorizada por la Superintendencia F inanciera de Colombia, al cual se trasladarán los recursos del anticipo
para su administración y que tenga como beneficiario al Fiduciaria La Previsora S.A., Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres NIT 900.978.341 9, a quien se le girarán los rendimientos financieros.
El Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD-Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -
UNGRD realizará el correspondiente seguimiento a la inversión del anticipo, que finiquitará en el momento en q ue esos
dineros pasen a calidad de privados como consecuencia de la amortización del pago del valor contratado o, en su defecto,
por cualquier causa reingresen al poder de la entidad, con el consecuente rendimiento de cuentas .

LAS ANTERIORES PRECISIONES DEBERÁN SER CONSIGNADAS DE MANERA EXPRESA E INEQUÍVOCA EN EL CONTRATO DE
F IDUCIA MERCANTIL QUE SE SUSCRIBA POR PARTE DEL CONTRATISTA.

PA RÁGRAFO PRIMERO: TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: El CONTRATISTA asume de forma obligatoria,
los riesgos previsibles identificados y plasmados en los estudios previos, y aceptados en su propuesta, los cuales, con la
presentación de su oferta, declara conocer y aceptar.

DÉCIMA PRIMERA. - EXCLUSIÓN LABORAL: Entre EL FONDO y EL CONTRATISTA, y respecto del personal contratado por este
último, en virtud del presente contrato no se genera vínculo laboral alguno; por tanto, ni el CONTRATISTA ni sus
dependientes tendrán derecho al reconocimiento y pago de salarios, prestaci ones sociales y aportes parafiscales con cargo
al presente contrato.

Toda la responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correrá a cargo exclusivo del CONTRATISTA quien obra como
patrono independiente en la ejecución de este contrato y se obliga durante toda su vigencia a contratar los trabajadores
que requiera para el cabal cumplimiento del objeto contractual.

PA RÁGRAFO PRIMERO. El Director de obra deberá tener autonomía para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir
cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen
modificaciones a las condiciones contractuales. Todos los empleados requeridos para la obra serán nombrados por EL
CONTRATISTA quien deberá cumplir con todas las obligaciones legales sobre la contratación del personal colombiano y
extranjero. Así mismo deberán observarse las disposiciones que reglamentan las diferentes profesiones.

PA RÁGRAFO SEGUNDO. -SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES: El contratista se obliga al cumplimiento de todas las normas
legales vigentes y al pago de todos los salarios y prestaciones sociales de manera oportuna que ellas establezcan en relación
con los trabajadores y empleados ya que el personal que vincula el contratista no tiene carácte r oficial y en consecuencia
sus relaciones trabajador-empleador se rigen por lo dispuesto en el Código Sustantivo del trabajo y demás disposiciones
concordantes y complementarias. Ninguna obligación de tal naturaleza corresponde al FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES y éste no asume responsabilidad ni solidaridad alguna.

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 20 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

PA RÁGRAFO TERCERO. - APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: El contratista se obliga a efectuar los aportes al
Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje -
SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), so pena de hacerse acreedor a las sanciones correspondientes
impuestas por la autoridad competente. Corresponderá al contratista durante la ejecución del Contrato y en el momento
de su liquidación, efectuar el control de las obligaciones contraídas por el contratista en la forma estableci da en el Artículo
50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 828 del 2003. La acreditación de estos aportes se requerirá para la realización de cada pago
derivado del contrato, al tenor de lo dispuesto por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

DÉCIMA SEGUNDA. - GESTIÓN AMBIENTAL: Con el fin de dar cumplimiento al contenido del artículo 3 de la ley 99 de 1993,
el CONTRATISTA se obliga a ejecutar las obras en forma compatible con los ecosistemas a intervenir, es decir dentro del
marco de los requerimientos técnicos y jurídicos establecidos en el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables
y Protección al Medio Ambiente -Decreto Ley 2811 de 1974- y sus normas reglamentarias; la Ley 99 de 1993 y sus normas
reglamentarias, así como el Código de Minas -Ley 685 de 2001 y sus normas reglamentarias; las normas que las remplacen,
adicionen y/o complementen, como base técnico jurídica para la gestión y obtención previa de las autorizaciones y
permisos específicos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravención a estos
preceptos será de responsabilidad del CONTRATISTA y por esta causa el interventor podrá ordenar la modificación de
procedimientos y/o la suspensión de los trabajos y/o solicitar la iniciación del proceso sanciona torio ante la autoridad
ambiental competente, sin perjuicio de las acciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas
acciones u omisiones.

PA RÁGRAFO. -INDEMNIDAD AMBIENTAL. El CONTRATISTA garantiza que cumplirá a cabalidad con los requerimientos
ambientales legales, reglamentarios y contractuales, y que no generará daño o perjuicio al FONDO NACIONAL DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES - FNGRD y/o UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES UNIDAD
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - UNGRD y/o FIDUPREVISORA S.A., o a terceros por esta causa; por lo tanto, las
sanciones que por este concepto impongan las autoridades ambientales competentes se pagarán directamente po r EL
CONTRATISTA como titular beneficiario de los derechos y obligaciones vinculantes de los permisos, licencias y/o
autorizaciones gestionados y obtenidos por su cuenta y riesgo y a su nombre, de conformidad con lo establecido en la ley
1333 de 2009, quien mediante el presente contrato autoriza que le sea descontado del saldo insoluto del valor del mismo
o de las Actas de Obra, sin perjuicio de las sanciones por incumplimiento contractual que se puedan generar por estas
acciones u omisiones.

DÉCIMA TERCERA. - MULTAS: Cualquier incumplimiento de las obligaciones del contrato facultará a el FONDO NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, quien actúa a través de FIDUPREVISORA S.A. en calidad de vocera y
administradora, y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL
RIESGO - UNGRD en calidad de ordenadora del gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD para
iniciar el procedimiento de imposición de multas cuya naturaleza será conminatoria del cumplimiento de las obligaciones
del contrato. FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, quien actúa a través de FIDUPREVISORA S.A. en
calidad de vocera y administradora, y la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -UNIDAD
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - UNGRD, podrá terminar el procedimiento si durante su desarrollo y antes que
se expida el acto administrativo mediante el cual se impone la multa comprueba que la obligación se cumplió
satisfactoriamente y bajo los requisitos y condiciones establecidos en el contrato.

Las MU LTAS se tasarán de la siguiente forma:

La mora por parte del contratista en el cumplimiento de alguna o algunas de las obligaciones del contrato, dará lugar a la
aplicación de multas sucesivas por una suma equivalente al uno por ciento (1%) del valor del contrato por cada día de atraso
y que, sumadas no superen el treinta por ciento (30%) del valor total del mismo. El contratista y el FONDO acuerdan que el
valor de las multas se descontará por el FONDO del saldo a favor el contratista si los hubiere, previa comunicación escrita al
contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el FONDO adelantará las acciones pertinentes ante la jurisdicción competente cuando
así se requiera. Lo anterior salvo en el caso en que el contratista demuestre que su tardanza o mora obedecieron a hechos

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 21 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados. Las multas se pactan sin perjuicio de que el FONDO
pueda acudir a los mecanismos de compensación y a su cobro por vía judicial o mediante Jurisdicción Coactiva .

DÉCIMA CUARTA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: El contratista se obliga a pagar al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres - FNGRD una suma equivalente al treinta por ciento (30%) del valor total del contrato a título de indemnización,
por los perjuicios que ocasione en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de sus obligaciones
contractuales. El contratista autoriza con la firma del contrato al FNGRD para que dicho valor sea descontado directamente
del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del contratista, se hará efectiva la garantía única constituida y si esto no fuere
posible, se cobrará por la jurisdicción competente.

PA RÁGRAFO PRIMERO: El pago del valor aquí estipulado a título de cláusula penal pecuniaria se considerará como
indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados con el incumplimiento; en consecuencia, el FONDO, podrá
reclamar el pago de los perjuicios que no alcancen a ser indemnizados con el valor de la cláusula penal.

PA RÁGRAFO SEGUNDO: El procedimiento para declarar el incumplimiento parcial o total y la consecuente imposición de
las multas y la cláusula penal, respectivamente, será el vigente al momento en el que se inicie el proceso a través del cual
se pretenda hacer uso de esa facultad.

DÉCIMA QUINTA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: El CONTRATISTA manifiesta bajo la gravedad del juramento que
se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de Inhabilidades
e Incompatibilidades a que se refiere la constitución y la ley.

PA RÁGRAFO: Si llegaré a sobrevenir inhabilidad e incompatibilidad en EL CONTRATISTA, éste cederá el presente contrato
previa autorización escrita de Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNIDAD NACIONAL PARA LA
GESTIÓN DEL RIESGO - UNGRD/ Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres - FNGRD, o si ello no fuere posible,
renunciará a su ejecución.

DÉCIMA SEXTA. - LÍMITE DE LAS OBLIGACIONES DE LA FIDUCIARIA: LA FIDUCIARIA no estará obligada a asumir financiación
alguna derivada del presente contrato, toda vez que obra en desarrollo del Fideicomiso del FONDO NACIONAL DE GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES, mencionado en el encabezamiento.

DÉCIMA SÉPTIMA. - CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CONTRATO: Para el control y seguimiento de la ejecución del contrato
de obra, se contará con una Interventoría Integral, quien será el intermediario entre el Fondo Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres - FNGRD y el Contratista y por su conducto se tramitarán todos los asuntos relativos al desarrollo del
mismo.

Todo lineamiento que imparta la Interventoría deberá constar por escrito y remitirá oportunamente copia al Contratante .

DÉCIMA OCTAVA. - A PLICACIÓN DE CLÁUSULAS EXCEPCIONALES: En el contrato se entiende pactadas e incluidas las
cláusulas excepcionales al derecho común de interpretación, modificación y terminación unilateral, las cuales podrán ser
ejercidas en los términos y condiciones establecidas en los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993. El incumplimiento de
una o varias de las obligaciones a cargo del vendedor que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y
evidencie que puede conducir a su paralización facultará al Ordenador del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo
de Desastres a declarar la caducidad del contrato, terminarlo y ordenar su liquidación en el estado en que se encuentre,
mediante acto administrativo motivado. La caducidad también podrá ser declarada por las causales c ontempladas en la
Ley o reglamentos, las cuales se entienden incorporadas en contrato que se suscriba. En firme el acto administrativo por
medio del cual se declara la caducidad, se hará efectiva la garantía constituida para amparar el cumplimiento del contrato
en los términos del Decreto 1082 de 2015 y se procederá al cobro de la pena pecuniaria correspondiente .

DÉCIMA NOVENA. - CADUCIDAD: El incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del contratista que afecte
de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización facultará al Ordenador

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 22 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

del Gasto del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres a declarar la caducidad del contrato, terminarlo y ordenar
su liquidación en el estado en que se encuentre, mediante acto administrativo motivado.

La caducidad también podrá ser declarada por las causales contempladas en la Ley o regl amentos, las cuales se entienden
incorporadas a éste contrato.

En firme el acto administrativo por medio del cual se declara la caducidad, se hará efectiva la garantía constituida para
amparar el cumplimiento del contrato en los términos del Decreto 1082 de 2015 y se procederá al cobro de la pena
pecuniaria correspondiente.

En la fecha indicada en el acto administrativo, el FONDO o la persona que esta designe, asumirá el desarrollo del objeto
contratado. Dentro de los TRES (3) días hábiles siguientes, se realizará un inventario del estado general de la obra, el cual
será suscrito por el representante del contratista, el interventor y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO - UNGRD

V IGÉSIMA. - CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente el presente contrato sin
previa autorización escrita de EL FONDO, y la suscripción del documento correspondiente debidamente firmado por las
partes. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio, en
concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia .

V IGÉSIMA PRIMERA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: LA ENTIDAD CONTRATANTE podrá dar por terminado el presente
contrato, antes del plazo señalado en la Cláusula Segunda además de las causales legales, por:

1. Extinción del patrimonio autónomo de creación legal mencionado en el encabezamiento del presente contrato.
2. Por la no ejecución de la obra o ejecución tardía, defectuosa o en forma diferente a la acordada.
3. Por incumplimiento de alguna de las obligaciones legales o contractuales por parte del CONTRATISTA.
4. Por mutuo acuerdo de las partes.
5. Por antecedentes judiciales y disciplinarios del CONTRATISTA.
6. Las demás causales establecidas en la ley.

V IGÉSIMA SEGUNDA. ACTA DE TERMINACIÓN O LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes dentro de los treinta (30) meses
siguientes de finalizado el plazo de ejecución contractual, deberán realizar un acuerdo final, en el que se describa el
cumplimiento de las obligaciones, la relación de pagos, la verificación de los pagos al sistema de seguridad social y aportes
parafiscales; y los saldos a favor o en contra de las partes. Lo anterior a fin de declararse a paz y salvo de las obligacion es
contractuales. Este acuerdo final tendrá los efectos del contrato de transacción al que hacen referencia los artículos los
artículos 2469 y ss., el código civil y servirá de título para la liberación de recursos a que hubiere lugar.

PA RÁGRAFO: Para la liquidación se exigirá al CONTRATISTA la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato

V IGÉSIMA TERCERA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: En aras de solucionar en forma ágil, rápida y directa
las diferencias y discrepancias surgidas en la ejecución del contrato, se acudirá a los mecanismos de solución previstos en
la Ley, tales como la conciliación, la amigable composición y la transacción, para lo cual dispondrán de un término de treinta
(30) días hábiles contados a partir de la fecha en que cualquiera de ellas manifieste por escrito su inconformidad a la otra.
Dicho término podrá ser prorrogado por una sola vez, por un término igual al inicialmente pactado.

V IGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL: Cada uno de los CONTRATOS podrá suspenderse en los siguientes eventos:
a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, b) Por mutuo acuerdo, siempre que de ello no derive en may ores
costos para el FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. - UNIDAD
NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, ni se cause otros perjuicios. La suspensión se hará constar en un
acta motivada suscrita por las partes, y previa instrucción del Ordenador del Gasto del Fondo. El término de la suspensión

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 23 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

no se computará para efecto de los plazos del contrato. En caso de suspensión todas las garantías deben ampliarse en el
mismo plazo de la suspensión.

V IGÉSIMA QUINTA. - CONFIDENCIALIDAD: Las partes entienden que la totalidad de la información que reciba el CONTRATISTA
en orden a cumplir los fines del presente contrato tiene carácter reservado, sin que pueda utilizarse por EL CONTRATISTA para
cualquier otro propósito. La infracción de lo previsto en la presente cláusula facultará a LA FIDUCIARIA para ejercer las acciones
legales a que haya lugar.

PA RÁGRAFO: Lo anterior, se entenderá por el tiempo de duración del contrato y un año más contado a partir de su
vencimiento.

V IGÉSIMA SEXTA. - INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA mantendrá indemne al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y/o Fiduciaria La Previsora S.A. y/o Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres de cualquier daño o perjuicio
originado en reclamaciones, demandas o acciones legales por daños o lesiones a personas o propiedades de terceros, de
igual manera por las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, sus subcontratistas o proveedores, así como del
personal de estos, durante la ejecución del contrato, y hasta la liquidaci ón definitiva del mismo.

En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
y/o Fiduciaria La Previsora S.A y/o Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres por los citados daños o lesi ones, éste
será notificado, para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la Ley para mantener indemne a
la Entidad. Si en cualquiera de los eventos antes previstos, EL CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa
del CONTRATANTE, éstas podrán hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista, y éste pagará todos los
gastos en que ella incurra por tal motivo.

En caso de que así no lo hiciere EL CONTRATISTA, El CONTRATANTE tendrá derecho a descontar el valor de tales
erogaciones, de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los trabajos motivo del contrato, o a utilizar
cualquier otro mecanismo judicial o extrajudicial que estime pertinente.

V IGÉSIMA SEPTIMA. - DOCUMENTOS: Forman parte integrante de este instrumento todos los documentos que componen
los antecedentes, propuestas, certificados, autorizaciones, así como también todos los anunciados en las partes
enunciativa y considerativa del contrato. Igualmente conformará el expediente del presente, las comunicaciones del
Interventor, sus informes mensuales, y demás documentos que durante su ejecución se produzcan por EL CONTRATISTA,
así como la correspondencia cruzada entre EL CONTRATISTA y EL CONTRATANTE.

V IGÉSIMA OCTAVA. - RÉGIMEN LEGAL: El contrato se regirá para todos sus efectos, por el derecho privado de acuerdo a lo
que prevé el artículo 66 de la Ley 1523 del 2012 y declaratorias de calamidad pública .

V IGÉSIMA NOVENA. - DOMICILIO: Este contrato para sus efectos legales y contractuales, tendrá como domicilio la ciudad
de Bogotá D.C.

T RIGÉSIMA. - LUGAR DE EJECUCIÓN: El área en estudio está localizada sobre la margen izquierda de las Ciénagas Grande,
Palmarito, Murciélago y Retamosa, ubicadas paralelamente en los corregimientos de Barbosa, Palmarito y Panseguita, del
municipio de Magangué, departamento de Bolívar, el cual lo inundan a través del canal o caño Las Caimaneras. Las obras
y sitios están localizados y georreferenciados a manera de ubicación aproximada en cada uno de los documentos técnicos,
los cuales son de conocimiento por parte de los cotizantes y demás especificaciones establecidas por la UNGRD/FNGRD los
cuales hacen parte integral del presente proyecto.

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 24 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

T RIGÉSIMA PRIMERA. - . - COMUNICACIONES: Las notificaciones, comunicaciones y correspondencia entre las partes se
enviarán a las siguientes direcciones:

A. EL CONTRATISTA: Calle 26 No. 36 360 Barrio Sincelejito, Sucre, Sincelejo; email:

[email protected].
B. UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y/O FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO
DE DESASTRES: Avenida Calle 26 No. 92-32 Edificio Gold 4 Piso 2, Bogotá D.C.
C. FIDUPREVISORA: Calle 72 No. 10-03 Piso 5o, Bogotá D.C. Vicepresidencia de Administración Fiduciaria.

T RIGÉSIMA SEGUNDA. - SA RLAFT: El CONTRATISTA declara aceptar en todo el cumplimiento de las políticas y
procedimientos relativos al Sistema para la Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
- SARLAFT implementados en Fiduprevisora S.A., de conformidad con las normas vigentes aplicables sobre esta materia.
(CE. 007 de 1996 Título I Capítulo XI de la Superintendencia Financiera de Colombia). En consecuencia, certifica que la
documentación de Conocimiento del Cliente por él suministrada (Documentos de identificación, Certificados de Existencia
y Representación, Antecedentes, Estados Financieros, etc.), es veraz y verificable, procediendo por parte de la entidad
CONTRATANTE, su verificación o cruce en listas restrictivas.

PA RÁGRAFO: En el evento en que en el CONTRATISTA incumpla las políticas y procedimientos SARLAFT arriba indicados, la
FIDUCIARIA dará lugar a la realización de los reportes ordenados por las entidades competentes, a la terminación del
presente contrato o la desvinculación del Proveedor o Contratista, según corresponda.

T RIGÉSIMA TERCERA. - DOCUMENTOS ANEXOS: Hacen parte integral del presente documento:

Instrucción
Comunicación interna
Guía de presentación de procesos de selección de infraestructura
Decreto de Calamidad Pública, Prorroga y Plan de Acción Especifico
Aprobación Banco de Proyectos

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 25 de 26
CO NTRATO DE OBRA No. 9677-PPAL001-1452-2021 CELEBRADO ENTRE EL FONDO NACIONAL DE GESTIÓN DEL
RIESGO DE DESASTRES, Q UIEN ACTÚA A TRAVÉS DE FIDUPREVISORA S.A. EN CALIDAD DE VO CERA Y
ADMINISTRADORA, Y EL CONSORCIO DIQUE ENTRE BARBOSA PALMARITO 2021 IDENTIFICADO CON EL NIT.
9 0 1.516.970-3.

Comunicaciones de designación de comité interdisciplinario

Justificación para contratar
Anexos técnicos
Formatos señalados en la justificación
Soporte de generación y aprobación de indicadores financieros
Certificado de Disponibilidad
Soporte selección invitados
Invitación a cotizar (mínimo 3 invitados)
Invitación a contratar
Anexo Técnico
Fotocopia de la cedula de ciudanía del representante legal
Certificados de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
Antecedentes disciplinarios
Antecedentes fiscales
Antecedentes judiciales
RUT
Cámara de comercio
Certificación Bancaria

T RIGÉSIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: El presente contrato se entenderá perfeccionado con la firma de
las partes contratantes; sin embargo, para iniciar su ejecución se requiere la aprobación de la garantía única por parte del
FONDO, y la suscripción del a cta de inicio.

Fecha de Perfeccionamiento: 28 de octubre del 2021.

EL CONTRATANTE EL CONTRATISTA

SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO ISAAC GABRIEL ARANA ZEA

Vicepresidente de Negocios Fiduciarios Representante Legal
F IDUPREVISORA S.A. EL CO N SORCIO DIQUE EN TRE BARBOSA
Vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo PA LMARITO 2021
F ondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Elaboró y Revisó: Johanna del Pilar Rondón Ballén

Aprobó: Johanna Granados Castro Página 26 de 26