Consultoría de Obra
Gobierno Regional de Junín
Adjudicación Simplificada N° 031-2022-GRJ-CS- Primera Convocatoria
c) INFORME ADMINISTRATIVO
Copia del Contrato del Supervisor.
Copia de la Resolución que aprueba la ampliación del plazo, cuando corresponda.
Copia de la Resolución que aprueba la Ampliación de Adicionales o Deductivos, cuando
corresponda.
Conformidad de pagos otorgada por la Oficina de Contabilidad.
Copia del Acta de Recepción de Obra.
4. INFORME DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA - CONTENIDO MÍNIMO
DEL INFORME (1 Original + 1 Copia + 1 CD)
El proceso de liquidación se realizará de acuerdo con el artículo N° 209 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, (D.S. No. 344-2018-EF Y MODIFICATORIAS).
Dentro de los sesenta (60) días siguientes de recepcionada la obra, el Contratista presentará a la Entidad
la Liquidación de la Obra. Asimismo, dentro de treinta (30) días de recibida la Liquidación de obra
presentada por el Contratista, el Supervisor se pronunciará sobre la misma.
La Estructura del Informe de Liquidación del Contrato de Obra es la siguiente:
A. CARATULA
B. RESUMEN EJECUTIVO
C. INDICE
D. FICHA TECNICA
E. INFORME DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
E.1 ANTECEDENTES
E.1.1 Del Contrato de Obra
E.1.2 De la culminación de los trabajos
E.1.3 De la Recepción de Obra.
E.2 ANALISIS
E.2.1 Del Plazo de ejecución contratado y sus ampliaciones.
E.2.2 De los Adelantos otorgados
E.2.3 De la Liquidación del Contrato de Obra.
E.2.3.1 Metrados Ejecutados.
E.2.3.2 Monto Final del Contrato de Obra.
E.2.3.3 Pagos a cuenta.
E.2.3.4 Saldo Final del Contrato.
E.3 CONCLUSIONES
E.3.1 Determinación del monto final del Contrato de Obra.
E.3.2 Determinación del saldo final del Contrato de Obra.
E.3.3 Si el saldo es negativo precisar si Garantías lo cubren.
E.3.4 Penalidades.
E.4 CUADROS Y DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
E.4.1 Formatos de Anexos que determinan la liquidación.
E.4.2 Planillas de Metrados Post-Construcción.
E.4.3 Relación de los Índices Unificados.
E.4.4 Copia de los Resúmenes de las Valorizaciones, Adicionales y Deductivos.
E.4.5 Comprobantes de Pago.
E.4.6 Resoluciones de conciliaciones y/o arbitrajes.
E.4.7 Cronograma Valorizado Final de Ejecución de Obra.
E.4.8 Diagramas de Programación de Obra Actualizado. GANTT y PERT-CP.
E.4.9 Copia de Garantías y Pólizas de Seguros.
E.4.10 Copia del Acta de Recepción de Obra.
E.4.11 Constancia de No tener Adeudos en ESSALUD, ONP, AFP y otros.
E.4.12 Constancia de no tener reclamos de los trabajadores del contratista ante el Ministerio
de Trabajo.
E.4.13 Copia de Contrato de Obra y Adendas.
E.4.14 Copia de Resoluciones aprobación de Presupuestos Adicionales y Deductivos de Obra.
E.4.15 Copia de Resoluciones aprobación de Ampliaciones de Plazo.
E.4.16 Copia de Cuaderno de Obra.
37
Consultoría de Obra
Gobierno Regional de Junín
Adjudicación Simplificada N° 031-2022-GRJ-CS- Primera Convocatoria
E.4.17 Álbum fotográfico a colores.
E.4.18 Minuta de Declaratoria de Fábrica o Memoria Descriptiva Valorizada.
E.4.19 Planos Post-Construcción.
Se presentarán los siguientes Formatos - Anexos:
1. Liquidación Final de Obra
2. Costo Final de Obra
3. Pagos por Adelantos Otorgados
4. Planilla de Metrados Valorizados (Contrato Principal / Adicional).
5. Valorizaciones Calculadas A… De…
6. Cálculo del Reajuste
7. Resumen Deducción de Reajuste por Adelanto para materiales.
8. Deducción del Reajuste por Adelanto para materiales en el Contrato (Principal /
Adicional).
9. Retención del Reajuste por atraso en la obra.
10. Cálculo de los coeficientes de reajuste.
11. Estado económico de la Entidad.
12. Resumen de pagos, amortizaciones, deducciones y retenciones efectuadas al contratista.
13. Resumen de intereses por atraso en el pago de valorizaciones de obra.
14. Intereses por atraso en el pago de valorizaciones.
15. Resumen de Valorizaciones de obra (Principal / Adicional).
16. Liquidación de la Valorización Reajustada N°.
17. Valorización de obra (Principal / Adicional) N°.
18. Cálculo del Reajuste.
19. Adelanto en efectivo N°.
20. Cuadro Resumen de Amortizaciones y Deducciones de Materiales.
21. Adelanto especifico de materiales N°.
22. Deducción del Reajuste que no corresponde por el adelanto en efectivo N°
23. Mayores Gastos Generales N°
24. Penalidades por atraso en entrega de obra.
9. S O B R E L A L I Q U I D A C I Ó N D E L C O N T R A T O D E S U P E RV I S I Ó N D E O B RA .
El proceso de liquidación del contrato de supervisión de obra se realizará de acuerdo con el artículo N° 170
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, (D.S. No. 344-2018-EF Y MODIFICATORIAS).
La Supervisión presentará la liquidación del contrato de supervisión de la obra dentro de los quince (15) días
siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o haberse consentido la resolución del
contrato. La entidad deberá pronunciarse respecto de dicha liquidación y notificar su pronunciamiento dentro
de los treinta (30) días siguientes de recibida; de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación presentada
por el Supervisor.
Si la Entidad observa la liquidación presentada por la Supervisión, éste deberá pronunciarse y notificar su
pronunciamiento por escrito en el plazo de cinco (05) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se
tendrá por aprobada la liquidación con las observaciones formuladas por la Entidad.
Cuan
do la Supervisión no presente la liquidación en el plazo indicado, la Entidad deberá efectuarla y notificarla
dentro de los quince (15) días siguientes, a costo de la Supervisión; si éste no se pronuncia dentro de los cinco
(05) días de notificado, dicha liquidación quedará consentida.
Si la Supervisión observa la liquidación practicada por la Entidad, ésta deberá pronunciarse y notificar su
pronunciamiento dentro de los quince (15) días siguientes, de no hacerlo, se tiene por aprobada la liquidación
con las observaciones formuladas por la Supervisión.
En el caso de que la Entidad no acoja las observaciones formuladas por la Supervisión, deberá manifestarlo
por escrito dentro del plazo previsto en el párrafo anterior.
Culminado el procedimiento descrito en los numerales anteriores, según corresponda, la parte que no acoge
las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a
conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la
liquidación con las observaciones formuladas.
Una vez que la liquidación haya quedado consentida o aprobada, según corresponda, no procede someterla a
los medios de solución de controversias.
38
