CAASIM CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, A QUIEN EN ESTE INSTRUMENTO SE LE DENOMINARA “LA GAASIM", REPRESENTADA POR EL LIC. JOSE JESUS SANJUANERO RODRIGUEZ, EN SU GARAGTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR LOS CC LC, JULIO ALEJANDRO CONTRERAS GALVEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE ADMINISTRACION ¥ FINANZAS, ING, RAUL RIVERA TORRES EN SU CARACTER DE SECRETARIO TECNICO E ING, RAFAEL GOMEZ JUAREZ EN SU CARACTER DE DIREGTOR DE CONSTRUCCION: RESPECTIVAMENTE; Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENGMINADA “GRUPO CONSTRUCTOR PERCLAS S.A. DE C.V.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C, GERARDO VARO ANDRADE, EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL, A QUIEN SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA™ DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES ¥ CLAUSULAS: DECLARACIONES: |.- EL REPRESENTANTE DE “LA GAASIM" DECLARA QUE: \ Li DE ACUERDO AL DECRETO DE FECHA TI DE MARZO DE 2019 QUE REFORMO DIVERSAS DISPOSIGIONES DEL SIMILAR PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO, DE FECHA 19 DE MARZO DE 1992. LA COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS. INTERMUNICIPALES, ES UN ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. DEL ESTADO, CON PERSONALIDAD JURIDICA ¥ PATRINONIO PROPIO. |.2.- ACTUALMENTE SE ENCUENTRA REPRESENTADA POR EL C, LIC. JOSE JESUS SANJUANERO. RODRIGUEZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL. |.3.-TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA INDUSTRIAL LA PAZ NUMERO 200, COLONIA INDUSTRIAL LA PAZ, EN LA CIUDAD DE PACHUCA, HIDALGO., MISMO QUE SERIALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO. 1.5. EL PRESENTE CONTRATO SE ADJUDICO AL GONTRATISTA PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACION DE SERVICIOS A QUE SE DESTINA LA INVERSION AUTORIZADA QUE SE MENCIONA EN LA PRESENTE DECLARAGION, DE ACUERDO CONLOS ACTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO | DE LICITAGION PUBLICA NO CAASIM-HGO-L.O.P.-07-2020. HABIENDOSE LLEVADO ACABO EL | ‘ACTO DE FALLO, EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020, ENEL CUAL SE ADJUDICO ALCONTRATISTA | EL PRESENTE CONTRATO, PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL MISMO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 33 FRACCION I DE LA LEY DE Oaras PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. 6.- SU REPRESENTADA PARA EROGAR EL MONTO DE ESTE CONTRATO CUENTA CON RECURSOS ESTATALES, CON CARGO A LA CLAVE PRESUPUESTAL NUMERO 2020-9-631001-16-3-3.01-11. \ .4.- QUE SU REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ES: CAASIO531IS4, | 12. LOS RECURSOS PARA LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE, FUERON AUTORIZADOS MEDIANTE EL OFICIO NO.DAF-SPF-1782/2020, DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2020, PARA LA CONTRATAGION DEL SERVICIO DENOMINADO:"ELABORACION DEL ESTUDIO EL CONTRATO CAASIM-DAJ-117/2020rae. CAASIM Ww PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE HIDALGO, MEDIANTE EL ACUEDUGTO ACTOPAN-PACHUCA.~ II.- EL REPRESEN TANTE DE “EL CONTRATISTA" DECLARA: Wt QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURIDICA PARA CONTRATAR Y REUNE LAS CONDICIONES TECNICAS ¥ ECONOMICAS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y AGREDITA SU EXISTENCIA CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 781, DE FECHA 28 DE AGOSTO DE 2007, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO ALEJANDRO ENRIQUE SOTO ROJAS, NOTARIO PUBLIC NUMERO DOS, CON EJERCICIO EN EL DISTRITO JUDICIAL DE ZACUALTIPAN DE ANGELES, HIDALGO, QUE SE ENCUENTRA INSORITA EN EL. REGISTRO PUBLIC DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRONICO NUMERO 11521"N1, DE FECHA Od DE SEPTIEMBRE DE 2007 EN ESTA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO HIDALGO Y QUE SU REPRESENTADA REUINE LAS CONDICIONES TECNICA’ ECONOMICAS PARA OSLIGARSE A LOS SERVICIOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO |2-CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA LA CELEBRAGION DEL PRESENTE CONTRATO, ACREDITANDO LA PERSONALIDAD CON QUE SE OSTENTA, COMO APODERADO GENERAL DE LA EMPRESA, CON LA ESCRITURA PUBLICA NUMERO 4,243, LIBRO 163, DE FECHA 12 DE NOVIEMBRE DE 2019, ANTE LA FE DEL LICENCIADO JUVENTINO DAVID CAMACHO MORALES, NOTARIO PUBLICO ADSCRITO A LA NOTARIA NUMERO 7, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TIZAYUCA, ESTADO DE HIDALGO, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LAS FACULTADES CONFERIDAS EN DICHO TESTIMONIO NO LE HAN SIDO DISMINUIDAS NI REVOCADAS EN FORMA ALGUNA, Y PARA EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE IDENTIFICA GON CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON NUMERG DE 00 11.3.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN AVENIDA TRIGUEROS, NUMERO 500, COLONIA CENTRO, PACHUCA DE SOTO, CODIGO POSTAL 42000, EN ESTA CIUDAD CAPITAL, MISMO QUE SENALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO, Asi COMO LAS NOTIFICACIONES AL CORREO ELECTRONICO [email protected]; TELEFONO DE CONTACTO 771 710 1509. 4 QUE CUENTA GON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, LOS CUALES ESTAN VIGENTES: REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DE LA SECRETARIA DE HAGIENDA Y CREDITO PUBLICO NUMERO GcP0708285D2. LA GIRECCION GENERAL DE PADRONES Y PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACION DE LA REGISTRO DE CONTRATISTA, NUMERO 013-20, DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2020, EXPEDIDO POR SECRETARIA DE CONTRALORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO. i LA CLABE INTERBANCARIA NUMERO NUMERO DE CUENTA DEL BANCO SANTANDER, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.A. Df CUENT, NTRATO CAASIM-DAJ-117/2020 I aa cannsin 2 pelabee> de 2 venlencs qk 2 porelio_a ile bg ‘con fundamento en el articuio 116 e la Ley General de Transparencia y Acoso a la Inform Publica y Proteccidn de Datos Parsonaies. en corretaciOn al 114 de la Lay Estaial an la meteciz come lo wispuseto en el Capitulo VI numeral Tagécimo Octave, y Capltulo IX, Seccin |, nur ‘Guincoagesime Noveno, Sexagésimo y Sexagésimo Primero, de los Lineamlantos Generales : ‘Matera de Cissiieacion y Desclaaieacion, 3s] como para la Elaboracién de Versiones Pubiicas t= ‘vez gue corrasponde a ir*~rrracién de cardictar confidencial (datos personales) acorde @ lo disp oF al articula 3° Frac’ 96 1x ye ir | ov Genaral de Protecai6n de Datos Persenales an Poss: i: $86 Sujgtos Obligador. yo! curasstiva 3° Froccionas Vil y Vill del Ordenamiento Lagal en ka rel vigente para) a= stslalgs; correspondienco al testada ge los siguientes c- 5 personales: Kelis WC, Amero de bak aS debe iehestte feCAASIM 1 (SANTANDER MEXICO), PARA EFECTOS DE RECIBIR LOS PAGOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO. IL5.. QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO ¥ SU REGIAMENTO, EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS Y TERMINOS DE REFERENCIA DE LOS CONCEFTOS NECESARIOS PARA LA EJECUGION DE LOS SERVICIOS DE “ELABORACION bet FSTUDIO PARA EL PROYECTO DE ABASTEGIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE HIDALGO, MEDIANTE EL ACUEDUCTO ACTOPAN-PACHUCA.” QUE, PEBIPAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASI COMO Las. DEMAS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS. N6.. HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCION, lIL- AMBAS PARTES DECLARAN QUE: Wes QUE CONOCEN EL ALCANCE Y EL CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DE LA ADIUDIGACION, MISMOS QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATO Y CONSTAN DE LO SIGUIENTE: ‘A. FORMULARIO DE LA PROPUESTA 8. POCUMENTACION TECNICA QUE CONTIENE LA DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS YLAS. Deena CACIONES TECNICAS. ASICOMO LOS TERMINOS DE REFERENCIA DEL CUAL SE DERIVA LA PLANEACION INTEGRAL. &- CATALOGO DE CONCEPTOS, CANTIDADES Y UNIDADES DE TRABAJO, INCLUYENDO LOS PRECIOS UNITARIOS ¥ TOTALES, D. FORMULA DE AJUSTE DE COsTOs. IV.- DEFINICIONES, EN EL PRESENTE CONTRATO, LOS SIGUIENTES TERMINOS SERAN INTERPRETADOS DE LA / MANERA QUE SE INDICA A CONTINUACION: i ¥ ‘A; POR “CONTRATO", SE ENTENDERA EL ACUERDO DE VOLUNTADES CELEBRADO ENTRE “LA ANSI” Y “EL CONTRATISTA". HECHO CONSTAR EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, INCLUYENDO TODOS SUS ANEXOS Y APENDICES Y TODOS LOS DOGUMENTOS INCORPORADOS A EL POR REFERENCIA NECESARIOS PARA LA CJECUDION DE Los SERVICIOS, 5 a \ INTRATO CAASIM-DAJ-117/2020. a SeCAASIM w —— B. POR “LA CAASIM", SE ENTENDERA A LA COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES Y SUS REPRESENTANTES LEGALES. © POR “EL CONTRATISTA’, SE ENTENDERA, LA EMPRESA DENOMINADA “GRUPO CONSTRUCTOR PERCLAS, S.A. DE C.V." D. POR “MONTO DEL CONTRATO", SE ENTENDERA LA CANTIDAD TOTAL PAGADERA A “EL CONTRATISTA" DE CONFORMIDAD CON EL CONTRATO, A CAMBIO DEL DEBIDO ¥ PLENO CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGAGIONES CONTRACTUALES. cn SERVICIOS", SE ENTENDERA COMO EL CONJUNTO DE ACOIONES Y SERVICIOS DESCRITOS EN LA CLAUSULA PRIMERA DEL CONTRATO, F. POR “SITIO“, SE ENTENDERA EL LUGAR DONDE SE REALIZARAN LOS SERVICIOS. S- FOR TESPECIFICACIONES", SE ENTENDERA LAS DESCRIPCIONES TECNICAS DETALLADA EN TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS. FXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN SUSCRIBIR EL. PRESENTE CONTRATO, TENOR DE LAS SIGUIENTES: CLAUSULAS PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “LA GAASIM" ENCOMIENDA A “EL CONTRATISTA’ LA EIECUGION DE LOS SERVICIOS DENOMINADO; “ELABORACIGN DEL ESTUDIO PARA EL FRONECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE HIDALGO, MEDIANTE EL ACUEDUCTO ACTOPAN-PACHUCA.", YESTE SE OBLIGA A REALIZARLOS HASTA SU TOTAL TERMINACION DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFIGACIONES be Los SERVICIOS, PROYECTO. CATALOGOS DE CONCEPTOS DE SERVICIOS, PRECIOS UNITARIOS, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOS, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SERALADOS EN LOS INCISOS IL Y IL? DE LAS DECLARACIONES DE ESTE CONTRATO. ASI COMO, LAS NORMAS VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS SERVICIOS, MISMOS QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PaeTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, SEGUNDA.- DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS A EJECUTAR.- ELABORACION DEL ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA ZONA METROPOLITANA DE HIDALGO, MEDIANTE EL ACUEDUCTO AGTOPAN - PACHUCA; ANALISIS TECNICO, ANALISIS: LEGAL Y ANALISIS ECONOMICO DE ACUERDO AL CATALOGO DE CONCEPTOS ¥ PLANEACIGN INTEGRAL MISMOS QUE SE ANEXAN AL PRESENTE CONTRATO COMO ANEXO UNICO: ITRATO CAASIM-DAJ-117/2020res at as ocrncc¥cos NSPE CTL YPEUDLEY Qt SoM 8 MEMES. Say en para: cones carmen & mess oe wa ore Soetoro sass veo 1 cores oc ontncnce Caan Erenatncas woul ENATALES ROEM. 9 costs Or tos ncLN os" BOWS PAA LAE CODMAIS Tom DONDE SEO PSS A. PRG, Ehmacve races uu RaNAWENTOS, MODULO YUNEERO 1 win Bf ALTEOUvAs. Too Lo AMEN Ue APO Be Bo AATALER Cats esoncy suo st marathi newt Tse OkaGurTvk Gk LCONCMMEA OF ANTPROMCTO Gul aca omens as caaateni oeniucto tA oad SC anneMRECRS ats Cots hana BE Genta, omcacn orca wna Ga, Yas be oaeCACOh PRNCIPRES ACES conus Ov 200 LAL OUR Rs MORGANE Ga DEA SEN atone om RL GE .Os antemvecten sc Gexen mcm A wins A Bayan asomacn Out Cesan atte six temaovoon NOEL au FEcenduaca sass Screws nomeSeht ws Se eG ‘wks tconcoo. 2} cu.cwc ba peo WLCTNO MEL BF EA WaaMO OL HOE HEE (iment vn sas taavieonrts noms eno abe avenaceum Svan of sorone pats La tamoescion be Lon euTomnicIo. Toes MeLtiee Maes Y Socentasin waa. tcuenoa.oYoacs age Thsas "Su MareEos CORTON. UM YEE [SonsUOOH efuno. s Uasowaal c nroine FMA. wk Ge Bf wos At eases So fanaa tates neue ot heheinom tox hesutoce Criowogd 1 ud ‘earteamene "HSovenouSches Geass fom Esa Doub ROMAN 9 WME RRSHENE eS ‘lau forooawr,taaaa nono rom ae oar water Couramnacarse te ‘awos Uecaags. anes toma igh Neloake asbeudns BEELER EeSOUSEISNS SeeABA Ue oe Banos ct Cowon atregvarto atm nromunconSce SmPGe MOTE, oo 308 oa rans Icroota' ean AukDO ALO mea Dare em FOMME RECS 1 taro ioicates pa a sear Ox Gaba oho Ot Las edu ReMEREO, NLM “Tass o¢ azo wgewes a tes, ons De aceaBO Gu CAod, na Sou PETARGTENS Y SOs neat oats + feondwcat Gut stron Lo tena bat tT, Una YEE COMGLUOD f ‘ttmavtcto wmosabe pow ctisa, MSC ka nstacan Se cao oe eo PE ‘Mreran of Nea, a ERG Gu SCUENTE MATHML Em. OL RESR P 3 N f oes Sassi cietoos mas atentin, ences oe ma Ears ievinimonynsnnca cn osvenn tn amnaconmmroueuamts ener ate cere oeeneeme (Sone sre can ma oa fon Se caat t seicsrec gests ai tno ae ree eect Seimmaceuriaom aoe corneas eenasnsnets | Siesta nha suionat muse | TERCERA MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO DEL PRESENTE CONTRATO ES DE | $26,412,264.76 (VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTAY | CUATRO PESOS 76/100 M.N.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, || | ESTABLEGIENDOSE QUE NO SE SOBREPASARA EL IMPORTE SERALADO SALVO QUE EXISTA | CONVENIO MODIFIGATORIO DE AMPLIACION DE MONTO CELEBRADO PARA TAL EFECTO POR LAS \ PARTES, CUALQUIER TRABAJO EJECUTADO CON EXGESO AL MONTO INDICADO Y SIN QUE SE } \ HAYA CELEBRADO CONVENIO AL RESPECTO, SE CONSIDERARA COMO TRABAJOS EJECUT! (CUENTA Y RIESGO DE “EL CONTRATISTA”. y GE ‘CONTRATO CAASIM-DAJ-117/2020 eae Ba eration etCAASIM ww CUARTA.. CALENDARIZACION DE SERVICIOS: “EL CONTRATISTA” SELECCIONARA LA ‘SECUENGIA OPERATIVA CUMPLIENDO CON LAS PRIORIDADES ESTABLECIDAS POR “LA CAASIM” Y DESARROLLARA EL PROGRAMA CALENDARIZADO MENSUAL DE AVANCES DE LOS SERVICIOS DE CAMPO Y GABINETE; ASI COMO, EL RESPECTIVO CRONOGRAMA MENSUAL DE TRABAJO, EN ‘CONCEPTOS, UNIDADES, CANTIDADES Y COSTOS, AJUSTANDOSE AL CALENDARIO PRESENTADO EN SU PROPUESTA, QUINTA. - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION: EL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ‘SERA DE 90 DIAS NATURALES. LA FECHA PARA EL INICIO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, SERA EL DIA 02 (DOS) DE OCTUBRE DE 2020, Y LA TERMINACION DE LOS MISMOS SERA EL DIA 50 (TREINTA) DE DICIEMBRE DE 2020. ESTABLECIENDOSE, QUE, EN CASO DE RETRASO POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LAS PARTES, ESTE SE PRORROGARA POR UN TIEMPO SIMILAR AL. ‘SUSPENDIDO, DESIENDOSE CELEBRAR PARA TAL EFECTO CONVENIO AL RESPECTO, DE ACUERD ‘A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE HIDALGO, SE ENTENDERAN COMO DIAS NATURALES, COMPRENDIENDO AQUELLOS QUE SEGUN LA LEY SEAN INHABILES; PERO CUANDO UN PLAZO TERMINA EN UN DIA INHABIL, CONCLUIRA A LAS 24 HORAS DEL DIA HABIL SIGUIENTE. SALVO LO EXPRESAMENTE PACTADO, TODOS LOS TERMINOS ESTIPULADOS EN ESTE CONTRATO ( EL SITIO DE LOS SERVICIOS A EJECUTARSE SE LOCALIZA EN EN LA ZONA METROPOLITANA DE HIDALGO LA CUAL ABARCA LOS MUNICIPIOS DE (PACHUCA DE SOTO, MINERAL DE LA REFORMA, ‘MINERAL DEL MONTE, SAN AGUSTIN TLAXIACA, ZAPOTLAN DE JUAREZ, EL ARENAL, MINERAL DEL CHICO, TOLCAYUCA, VILLA DE TEZONTEPEC, ZEMPOALA, EPAZOYUGAN, SINGUILUCAN, TLANALAPA, Y TEPEAPULCO), ‘SEXTA. - DISPONIBILIDAD LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. - “LA CAASIM” SE QBLIGA A PONER A DISPOSICION DE “EL CONTRATISTA*, LA INFORMACION NECESARIA PARA LA ELABORACION DEL SERVICIO, "EL CONTRATISTA’ SERA RESPONSABLE DE TRAMITAR LOS PERMISOS NECESARIOS ANTE LAS DEPENDENCIAS © PARTICULARES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS. SEPTIMA.- ANTICIPOS,- PARA EL INICIO DE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO | “LA GAASIM™ OTORGARA A “EL CONTRATISTA” A MANERA DE ANTICIPO Y GON ANTELACION A LA FECHA PACTADA PARA EL INICIO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS, EL 30% (TREINTA POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, ESTE ANTICIPO SE OTORGA EN LOS TERMINOS QUE ESTABLECEN LOS ARTICULOS 56 FRACCION | ¥ 58 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. EL ANTICIPO DEBERA SER AMORTIZADO PROPORGIONALMENTE CON CARGO A CADA UNA DE LAS ESTIMACIONES POR LOS SERVICIOS EJECUTADOS QUE SE FORMULEN, DEBIENDG DAR EL FALTANTE POR AMORTIZAR EN LA ESTIMACION FINAL, ‘ONTRATO CAASIM-DAJ-I17/2020CAASIM ‘OCTAVA.- FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL GATALOGO DE CONCEPTOS, MEDIANTE LA FORMULACION DE ESTIMACIONES ACOMPANADAS DE LA DOCUMENTACION QUE ACREDITE LA PROCEDENCIA DE SU PAGO, DICHA DOCUMENTACION SERA DE FORMA IMPRESA Y EN ARCHIVO DIGITAL, LA CUAL CONSTA DE: CALCULO E INTEGRACION DE LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES AL AVANCE PRESENTADO EN CADA ESTIMACION E INFORMES ¥ ANEXOS QUE LO VALIDEN; QUE ABARCARAN UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERAN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” A LA RESIDENCIA DE SUPERVISION DE OGRA, EN UN TERMINO NO MAYOR DE CINCO DIAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONES. CONTANDO CON UN PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION PARA REVISION Y AUTORIZACION; “LA CAASIM” HARA EL PAGO MEDIANTE LOS MECANISMOS QUE TIENE ESTABLECIDOS, DENTRO DEL PLAZO NO MAYOR A TREINTA DIAS CALENDARIO PARA EL PAGO DE LAS ESTIMACIONESS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADAS POR LA RESIDENCIA DE ‘SUPERVISION DE OBRA. TRATANDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE LLEGASE A RECIBIR “EL CONTRATISTA™, ESTE SE OBLIGA A REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MAS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES CONFORME A LA TASA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE HIDALGO, EN LOS CASOS DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CREDITOS FISCALES, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION, LOS CARGOS SE CALCULARAN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO ¥ SE COMPUTARAN POR DIAS ‘CALENDARIO DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICION DE “LA CAASIM™, REINTEGRO QUE NO DEBERA SER MAYOR A ‘10 DIAS NATURALES, POSTERIOR AL PAGO EN EXCESO. NOVENA.- GARANTIAS.- PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ENTREGAR A “LA CAASIM™ GARANTIA POR LA TOTALIDAD DEL MONTO CONCEDIDO COMO ANTICIPO, MEDIANTE FIANZA EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, ANTE ¥ A FAVOR DE LA COMISION j DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES MISMA QUE SERA PRESENTADA, DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO DE LA ADJUDICACION | DEL CONTRATO. | PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL GONTRATO, “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A | ENTREGAR A “LA CAASIM™ POLIZA DE FIANZA, POR EL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LO SENALADG EN EL PARRAFO QUE ANTECEDE, MISMA QUE SERA PRESENTADA EN LOS SIGUIENTES 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FALLO. ‘CUANDO LOS SERVICIOS SE REALICEN EN MAS DE UN EJERCICIO PRESUPUESTAL, LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEBERA SUSTITUIRSE EN EL © LOS EJERCICIOS SIGUIENTES, POR OTRA U OTRAS EQUIVALENTES AL IMPORTE DE LOS SERVICIOS FALTANTES POR EJECUTAR, ACTUALIZANDO LOS IMPORTES DE ACUERDO GON LOS AJUSTES DE GOSTOS AUTORIZADOS,Y ODIFICACIONES CONTRACTUALES. A PETICION DE "EL CONTRATISTA™, “LA GAASIM™. ———— ‘CONTRATO CAASIM-DAJ-117/2020 Af.CAASIM i ‘ACCEDER A QUE CONTINUE VIGENTE ¥ SU IMPORTE MANTENGA LA MISMA PROPORGION QUE LA DEL PRIMER EJERCICIO FISCAL. ‘AS| MISMO "EL GONTRATISTA" PREVIAMENTE A LA RECEPCION DE LOS SERVICIOS, PRESENTARA FIANZA POR EL 10 % (DIEZ POR CIENTQ) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS SERVICIOS, EXPEDIDA POR INSTITUCION AFIANZADORA LEGALMENTE AUTORIZADA PARA TAL EFECTO, ANTE YA FAVOR DE LA COMISION DE AGUA ¥ ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, PARA GARANTIZAR DURANTE UN PLAZO DE 12 MESES, LOS DEFECTOS QUE RESULTEN EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS, DE LOS VICIOS GCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIESE INCURRIDO. EL MONTO DE LA GARANTIA DE GUMPLIMIENTO, CADUCARA EN LA FECHA DE RECEPCION FORMAL LOS SERVICIOS, OBJETO DE ESTE CONTRATO, PREVIA ENTREGA DE LA GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERI INCURRIDO. DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.: LAS PARTES ACUERDAN QUE LOS AJUSTES DE COSTOS, \ CALCULARAN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO 0 ( DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS SERVICIOS FALTANTE POR EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCION QUE SE PACTE EN EL GONTRATO. EN CASO. DE ATRASO NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA CON RESPECTO AL PROGRAMA VIGENTE. LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERAN FIJOS HASTA LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLIGARA A LOS COSTOS DIRECTOS CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES. PARA EFECTOS DE REVISION Y AJUSTE DE COSTOS, LA FECHA ORIGEN DE LOS PRECIOS SERA LA DEL ACTO DE PRESENTAGION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ESTO DE CONFORMIDAD CONLOS ARTIGULOS 162, 163, 164, 165, 166, 167. 168 Y 169 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE QBRAS PUBLICAS Y ‘SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. SIAL INICIO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS © DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS MISMOS SE OTORGA UN ANTICIPO, EL © LOS IMPORTES DE AJUSTES DE COSTOS DEBERAN AFECTARSE EN UN PORCENTAJE IGUAL AL DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS. LOS INCREMENTOS © DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS SERAN CALCULADOS CON BASE EN LOS INDICES RACIONALES DE PRECIOS PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MEXICO. EL AJUSTE DE COSTOS SE REALIZARA CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, EN APEGO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 54 FRACCION XI DE LA LEY EN LA MATERIA. NO PROCEDERA EL AJUSTE DE GOSTOS CUANDO EL CONTRATISTA TENGA RETRASO EN SU PROGRAMA DE SERVICIOS RESPECTO DE LOS PRECIQS UNITARIOS QUE CORRESPONDAN. DECIMA PRIMERA.- SUPERVISION DE LOS SERVICIOS ¥ BITACORA.- "LA CAASIM" A TRAVES DEL HESIDENTE DE SUPERVISION QUE PARA TAL EFECTO DESIGNE, O DE LA PERSONA QUE PECIFICAMENTE SENALE, TIENE EL DERECHO DE SUPERVISAR EN TODO TIEMPO LOS SERYSCIDS CONTRATO CAASIM-DAL-117/2020 Ce aan oaCAASIM oe ‘OBJETO DEL CONTRATO Y DAR A “EL CONTRATISTA” POR ESCRITO LAS INSTRUCCIONES Que ESTIME PERTINENTES, RELACIONADAS CON SU EJECUCION, EN LA FORMA CONVENIDA Y CON LAS MODIFICACIONES QUE EN SU CASO ORDENE. ES FACULTAD DE “LA CAASIM” REALIZAR LA INSPECCION DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS ‘QUE EN SU CASO DETERMINE, YA SEA EN EL SITIO O EN EL LUGAR QUE EL CONTRATISTA DETERMINE PARA LA INTEGRACION DE SU ESTUDIO, EL CUAL DEBERA ESPECIFICAR AL INICI LOS TRABAJOS MEDIANTE OFICIO. 10. DE POR SU PARTE “EL CONTRATISTA", SE OBLIGA A TENER EN EL LUGAR DE LOS SERVICIOS DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DE LOS MISMOS, A UN REPRESENTANTE, QUIEN DEBERA CONOCER EL PROYECTO EJECUTIVO, LAS NORMAS Y LAS ESPECIFICACIONES DE TECNICAS, CATALOGOS DE FACULTADO PARA EJECUTAR LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO Y EN GENERAL PARA ACTUAR EN NOMBRE Y FOR CUENTA DE “EL CONTRATISTA* EN TODO LO REFERENTE, CONCEPTOS, PROGRAMAS DE EJECUCION, PLANOS CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS INHERENTES QUE SE GENEREN CON MOTIVO DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS; Y ESTAR MA PRESENTE GONTRATO, PARA CIR Y RECIBIR TODA CLASE DE NOTIFICACIONES Y PARA LA Tt DE DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. EL REPRESENTANTE ( DE “EL CONTRATISTA", PREVIAMENTE A SU INTERVENCION EN LOS SERVICIOS, DEBERA REQUISITOS SERALAGOS. SER EL LIBRO (O LIBROS NECESARIOS) DE LA BITAGORA, SERAN PROPORCIONADO (S) POR “EL CONTRATISTA”, Y EN EL SE ANOTARAN EL INICIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES, LA HISTOR ACEPTADO POR “LA CAASIM", EN CASO CONTRARIO SE SOLICITARA SU CAMBIO, “EL CONTRATISTA™ EN ESTE ULTIMO SUPUESTO, SE CBLIGA A DESIGNARA OTRA PERSONA CON LOS i IADE LOS AVANCES DE LOS SERVICIOS PRINCIPALMENTE, PERSONAL UTILIZADO, EQUIPO, FRENTE(S) DE TRABAJO, MATERIALES, MODIFICACIONES POSTERIORES, Y EN GENERAL, CUALQUIER SITUACION QUE SE PRESENTE DURANTE EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS, POR LO TANTO, ESTA BITACORA DEBERA PERMANECER EN EL LUGAR DE LOS SERVICIOS, Y DEBE SER LLENADA POR EL REPRESENTANTE TECNICO DE “EL CONTRATISTA* Y EL RESIDENTE DE SUPERVISION DE “LA CAASIM, LOS AVANCES SE COTEJARAN CONFORME AL PROGRAMA DE TRABAJO ESTABLECIDO; Y NO SE TRAMITARA NINGUNA RECLAMACION, NI AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS QUE NO ESTE AMPARADO POR LO ASENTADO EN BITACORA. LA BITACORA CONSISTIRA EN UNA © MAS LIBRETAS DE PASTA DURA Y RESISTENTE, EN LA PORTADA PRINCIPAL APARECERAN LOS DATOS DEL CONTRATO Y EL NOMBRE DE LOS SERVICIOS, DEBERA GONTAR GON JUEGOS DE HOJAS CONFORMADAS IMPRESOS POR ORIGINAL Y CUAI MENOS DOS COPIAS, ESTAS ULTIMAS SERAN DESPRENDIBLES, CON LA FINALIDAD DE NDO PROPORCIONARLE UNA DE ELAS A “EL CONTRATISTA", DEBIENDO ESTAR FOLIADAS LAS HOJAS, LETRA CLARA Y EN FORMA OBJETIVA Y DE SER NECESARIO SE ANEXARAN DIBUJOS, PLANOS O CON NUMEROS CONSECUTIVOS EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA, ESTE LIBRO SE LLENARAGON } \ t CROQUIS, EMPLEANDO BOLIGRAFO:DE TINTA NEGRA, DEGIMA SEGUNDA.. RECEPCION DE LOS SERVICIOS... “EL CONTRATISTA” COMUNICARA POR RITO A “LA CAASIM" LA FEGHA DE TERMINACION DE LOS SERVICIOS ASENTADQS EN ‘CONTRATO GAASIM-DAJ-117/2020 x LE ccnaCAASIM 2 BITACORA, LA CONCLUSION DE ESTOS, PARA QUE ESTA ULTIMA, EN UN PLAZO DE 10 DIAS HABILES VERIFIQUE LA DEBIDA EJECUCION DE LOS MISMOS CONFORME A LAS ESPECIFIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, UNA VEZ CONSTATADA LA TERMINACION DE LOS SERVICIOS EN LOS TERMINOS DEL PARRAFO. ‘ANTERIOR, "LA CAASIM” EN UN TERMINO DE 10 DIAS HABILES PROCEDERA A LA RECEPCION DE LOS MISMOS MEDIANTE EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA CORRESPONDIENTE, QUEDANDO LOS ‘SERVICIOS BAJO SU RESPONSABILIDAD. RECIBIDOS FISICAMENTE LOS SERVICIOS, LAS PARTES ELABORARAN DENTRO DEL QUINTO DIA HABIL POSTERIOR DE LA FECHA DEL LEVANTAMIENTO DEL ACTA, EL FINIQUITO DE LOS SERVICIOS EN EL QUE SE HARA CONSTAR LOS CREDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN, PARA CADA UNA DE ELLOS. SI “EL GONTRATISTA” NO ASISTE EL DIA QUE ACUERDEN, “LA CAASIM" PROCEDERA A SU | ELABORACION, DEBIENDO COMUNICAR SU RESULTADO A “EL CONTRATISTA” DENTRO DE UN PLAZO DE DIEZ DIAS NATURALES POSTERIOR LA FECHA SERALADA PARA SU ELABORACION: UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO A “EL CONTRATISTA’, S| EXISTE DESACUERDO SOBRE SU RESULTADO, ESTE TENDRA UN PLAZO DE DIEZ DIAS HABILES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, SI TRANSCURRIDO ESTE PLAZO NO REALIZA ALGUNA GESTION POR ESCRITO, SE DARA POR ACEPTADO, DETERMINADO EL SALDO TOTAL, “LA GAASIM" PONORA A DISPOSICION DEL CONTRATISTA EL PAGO CORRESPONDIENTE, MEDIANTE SU OFRECIMIENTO O LA GONSIGNACION RESPECTIVA, © BIEN, SOLICITARA EL REINTEGRO DE LOS IMPORTES RESULTANTES A SU FAVOR, DEBIENDO, LEVANTAR EL ACTA ADMINISTRATIVA QUE DE POR EXTINGUIDO LOS DERECHOS ¥ OBLIGACIONES ASUMIDOS POR AMBAS PARTES EN EL CONTRATO, cLA CAASIM" PODRA REALIZAR RECEPCIONES PARCIALES, CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN SERVICIOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE. DECIMA TERGERA.. RELACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA*, COMO EMPRESARIO Y i PATRON DEL PERSONAL QUE OCUPA CON MOTIVO DE LOS SERVICIOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, SERA EL UNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS | DISPOSICIONES LEGALES Y DEMAS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO YDE SEGURIDAD SOCIAL, DECIMA CUARTA.- CONSIDERACIONES QUE DEBERA TOMAR EN CUENTA EL CONTRATISTA EN LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS, “EL CONTRATISTA” DEBERA PROPORCIONAR CAMPAMENTO Y ALIMENTAGION PARA SU PERSONAL INCLUYENDO PERSONAL TECNICO, AUXILIAR, DE MANTENIMIENTO Y MANUAL. DECIMA QUINTA.- OTRAS RESPONSABILIDADES DEL GONTRATISTA.- EL CONTRATISTA ES EL Uji RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS Y DEBERA SUJETARSE A TO ;ONTRATO CAASIM-DAJ-117/2020 ¢ g.CAASIM w REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCION, SEGURIDAD, USO DE VIA PUBLICA, PROTECCION ECOLOGICA Y MEDIO AMBIENTE QUE RUAN EN EL AMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, ASI COMO, A LAS INSTRUCCIONES QUE AL EFECTO LE SEALE LA ENTIDAD A TRAVES DE SU RESIDENCIA DE ‘SUPERVISION DE OBRA, "EL CONTRATISTA™ SE OBLIGA ADEMAS A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN EL ANEXO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, ¥ A QUE LA REALIZACION DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHO SERVICIO SE EFECTUEN. ‘ASATISFACCION DE “LA GAASIM”, ASI COMO, A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DELOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DEL MISMO Y DE LOS DANOS ¥ PERIUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE, SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CAASIM" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARA EFECTIVA LA GARANTIA OTORGADA PARA TAL EFECTO, AS MISMO SE GONVIENE QUE LOS RIESGOS Y LA CONSERVACION DE LOS SERVICIOS HASTA EL MOMENTO DE SU ENTREGA DEFINITIVA A “LA CAASIM", ESTARA A CARGO DEL CONTRATISTA, FEL CONTRATISTA” SE REUNIRA UNA VEZ AL MES, O CUANDO SE LE REQUIERA CON PERSONAL DE LA SUPERVISION DE “LA CAASIM", SE DEBERA LEVANTAR UNA MINUTA O CONSTANCIA DE \ LOS ACUERDOS © ASUNTOS TRATADOS. 'GUALMENTE, “EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A NO CEDER EN FORMA PARCIAL © TOTAL A TERCERAS PERSONAS FISICAS © MORALES SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, CON EXCEPCION DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR SERVICIOS EJECUTADOS EN CUYO SUPUESTO SE DEBERA CONTAR CON LA PREVIA AUTORIZACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA GAASIM" CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LEY EN LA MATERIA. CUANDO APARECIEREN DESPERFECTOS © VICIOS EN LOS SERVICIOS DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR LA GARANTIA, “LA CAASIM", LO COMUNICARA POR ESCRITO A “EL CONTRATISTA", PARA QUE ESTE HAGA LAS REPARACIONES O REPOSICIONES GCORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE TREINTA DIAS NATURALES POSTERIOR A LA FECHA DE NOTIFICACION, TRANSCURRIDO ESTE TERMINO SIN QUE SE HUBIESEN REALIZADG, “LA CAASIM™ PROCEDERA A HACER EFECTIVA LA GARANTIA, DECIMA SEXTA.- SITUACIONES QUE POR SER PREVISIBLES, EN CASO DE OCURRIR, “EL ‘CONTRATISTA” DEBERA SOLVENTAR GON CARGO A SU PROPIO PECULIO, FALTA DE PERSONAL TECNICO U OBRERO. \ | FALLA O DESCOMPOSTURA DE MAGUINARIA Y EQUIPO. ( FALTA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE CONTRATO, SUSPENSION DE ACTIVIDADES, DEBIDO A DANOS AJENOS, A LA EJEGUCION DE LAS ACCIONES } EN CAMPO, QCASIONADOS POR PERSONAL DE “EL CONTRATISTA™, ASI COMO LAS pea aes QUE OCURRAN DERIVADAS DE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS, EN CASO DE NTRATO CAASIM-DAs-117/2020. Ceee 4CAASIM OMITIR © DE EMPLEAR EN FORMA INCORRECTA LAS DISTANCIAS MINIMAS DE SEGURIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL AREA DE LOS SERVICIOS. ES RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA” LAS AFECTACIONES DERIVADAS DE: LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN PARA LLEVAR ACABO DIMO ESTUDIO, S! DURANTE LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS O EL TRASLADO DENTRO DEL AREA DE TRABAJO EL EQUIPG © PERSONAL DE “EL CONTRATISTA" SUFRIERA UN ACCIDENTE © DETERIORO, NO HABRA NINGUNA RECLAMACION A “LA CAASIM™ POR ESTE CONCEPTO. DECIMA SEPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES.- “LA CAASIM” TENORA LA FACULTAD D VERIFIGAR SI LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTAN EJECUTANDO POR “EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA DE EJECUGION GENERAL CONVENIDO ¥. SERIALANDO MONTOS MENSUALES, PARA LO CUAL “LA GAASIMT COMPARARA MENSUALME! EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS Y SUMINISTROS EJECUTADOS, CON EL DE LOS QUE DEBIERON REALIZARSE EN LOS TERMINOS DE DICHO PROGRAMA, EN LA INTELIGENCIA DE QUE AL EFECTUAR LA GOMPARACION, LOS SERVICIOS MAL EIECUTADOS SE TENDRAN POR NO REALIZADOS, 1 COMO CONSECUENCIA DE DICHA COMPARACION A QUE SE REFIERE EL PARRAFO ANTERIOR, EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS REALMENTE EJECUTADOS ES MENOR QUE EL DE LA QUE DEBIO REALIZARSE, “LA GAASIM" PROCEDERA A RETENER LA CANTIDAD QUE RESULTE DE MULTIPLICAR EL CINCO AL MILLAR DE LA DIFERENCIA DE DICHOS IMPGRTES POR EL NUMERO DE MESES TRANSCURRIDOS DESDE LA FECHA DE ATRASO HASTA LA REVISION. POR LO TANTO, MENSUALMENTE SE HARA LA RETENCION O DEVOLUCION QUE CORRESPONDA, SI “EL CONTRATISTA” NO CONCLUYE LOS SERVICIOS EN LA FECHA PROGRAMADA PARA SU TERMINACION, POR GAUSAS IMPUTABLES A EL, A MAS DE CONSERVAR SU RETENCION, SE LE APLICARA UNA PENA CONVENCIONAL DEL CINCO AL MILLAR DETERMINADA UNICAMENTE EN FUNGION DE LOS SERVICIOS NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA CONVENIDO, POR GADA DIA NATURAL DE DEMORA HASTA EL MOMENTO EN QUE LOS SERVICIOS QUEDEN CONCLUIDOS A SATISFACCION DE “LA CAASIM*. PARA DETERMINAR LA APLICACION DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARAN EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR O POR CUALQUIER OTRA CAUSA QUE A JUICIO DE “LA CAASIM™ NO SEA IMPUTABLE A “EL CONTRATISTA™ EL MONTO DE LAS PENAS CONVENCIONALES EN NINGUN CASO PODRA SER SUPERIOR, EN SU CONJUNTO AL MONTO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO, POR LO CUAL CUANDO LA RESIDENCIA DE SUPERVISION PREVEA UN MONTO CERCANO A ESTE, PROCEDERA A LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO, DECIMA OCTAVA... SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO.-“LA CAASIM" PODRA SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODO O EN PARTE, LOS SERVICIOS CONTRATADOS, POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFIGADA © POR RAZONES DE INTERES GENERAL, © BIEN CUANDO NO SEA POSIBI ae LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSION. 5 ep “ONTRATO CAASIM-DA.117/2020 (We a men Teeter magon.ec heCAASIM EN CASO DE QUE “EL CONTRATISTA™ HAYA SUSPENDIDO LOS SERVICIOS, CON BASE A LA INSTRUCCION RECIBIDA YA SEA POR ESCRITO O EN BITACORA, LA FECHA DE TERMINACION SE PRORROGARA EN IGUAL PROPORCION AL PERIODO QUE COMPRENDA LA SUSPENSION, LA TORMALIZACION SE REALIZARA MEDIANTE EL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE SUSPENSION, SIN MODIFICAR EL PLAZO DE EJECUCION CONVENIDO. EL PRESENTE CONTRATO CONTINUARA PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSION, GUEDANDO a VOLUNTAD DE LAS PARTES DARLO POR TERMINADO EN FORMA ANTICIPADA EN LOS TERMINOS ¥ CONDICIONES QUE SENALA LA SECCION VI DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADAS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. DECIMA NOVENA.-. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO,- “LA CAASIM™ PoDRA, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO CUANDO SE PRESENTEN ALGUNA DE | EN CASO DE RESCISION DEL CONTRATO POR CAUSAS IMPUTABLES A “EL CONTRATISTA™, EL, SALDO POR AMORTIZAR DEL (LOS) ANTICIPO (S), ASICOMO, DELOS PAGOS QUE Hara, RECIBIDO EN EXCESO. LOS REINTEGRARA A “LA CAASIM", DENTRO DE LOS QUINCE DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE NOTIFICACION DEL FINIQUITO DE LOS SERVICIOS. MISESIMA.. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.. “LA CAASIM", PODRA DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO. CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERES | GENERAL, CASO FORTUITO © FUERZA MAYOR, QUE IMPIDAN Ler CONTINUACION DE Los SERVICIOS, © CUANDO SE DETERMINE LA NULIDAD TOTAL © PARCIAL DE LOS ACTOS QUE DAN TORBEAUNTE © BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIOAD De og SUSPENSIONDE LOSBERVIGIOS MATERIA DEL PRESENTE CONTRATO. pp ONTRATO CAASIN.DAJ.117/2020 a ee ater TT CAASIM w VIGESIMA PRIMERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- LAS PARTES SE OBLIGAN A SUIETARSE ESTRICTAMENTE, PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y GADA UNA DE LAS CLAUSULAS QUE LO INTEGRAN, AS! COMO, A LAS ESPECIFICACIONES, TaWnos LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SU REGLAMENTO Y DEMAS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES, AS| COMO, SUPLETORIAMENTE, A LO PREVISTO POR EL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO, LA LEY ESTATAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ¥ EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO, LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 13 PARRAFO TERCERO DE LA LEY DE O8RAS PUBLICAS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO. DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGA LA DEDUCCION DEL § (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, PARA CUMPLIR CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 74 DELALEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE HIDALGO, POR CONCEPTO DE DERECHOS FOR EL SERVICIO DE VIGILANCIA. INSPECCION Y CONTROL QUE CORRESPONDE A LA SECRETARIA DE CONTRALGRIA DEL ESTADO DE HIDALGO. VIGESIMA SEGUNDA.-- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS: “EL CONTRATISTAY ACEPTA QU \ ASI COMO EL 1% DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACION, SIN IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PARA OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL, DE AGUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 116 DE LA LEY DE HAGIENDA DEL ESTADO DE HIDALGO, VIGESIMA TERCERA.- NACIONALIDAD DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” DECLARA SER See BRSONA MORAL Y CONVIENEN QUE CUANDO LLEGASE A CAMBIAR SU NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANA POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIEREY A NO INVOGAR LA PROTECCION DE NINGUN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN. ean TlG DE LA NAGION MEXICANA Y EN PARTICULAR DE LA COMISION DE AGUA Y | ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, LOS DERECHOS DERIVADOS DE ESTE | CONTRATO, VIGESIMA CUARTA.- JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES,- PARALAINTERPRETACION — | Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL FUERO COMUN CON SEDE EN LACIUDAD DE PACHUCA, QUALGO, POR LO TANTO, “EL GONFRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERE CORRESPONDERLE EN RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO © POR CUALQUIER OTRA CONTRATO CAASIM.DAL-1T7/2020LC. JULIO ALEJANDI INTRERAS GALVEZ DIRECTOR DE ADMINISTRAGION Y FINANZAS. / RAF IEZ JUAREZ DIRECTOR DE CONSTRUCCION POR “EL CON; c “GRUPO CONSTRUCT! DEG." C. GERARDO VARO ANDRADE APODERADO GENERAL —— TESTIGOS ug esos rfuascontesrosom x covet ot mise seen PARE LA GaN ce AGUA ALOALTARGLAGO Ot SSTEMAS TERME CONSTHUGTOMPERCLAG $4 DE C.V_ DE FECHA TY DE EEPTEMORE OE AAO 20 ‘CAA DA 7/2070, QUE CELEARAN RO UA TUR OTA PARTE Ut EMPRESA DENOMMADK GPO CONTRATO CAASIM-DAJ-117/2020