MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

[Subtítulo MUNICIPALIDAD
del documento] DISTRITAL DE CHAVÍN DE
HUANTAR

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TÉCNICA

OBRA: "RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

DE PUENTE; REPARACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE

CONIN, CHACPAR Y LANCHAN CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE

CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

SUPERVISOR: ING. MACEDO BEDOYA JIMMY EDISON

UBICACIÓN

Localidades : Conín, Chacpar y Lanchan.

Distrito : Chavín de Huántar.
Provincia : Huari.
Región : Ancash.

CHAVIN DE HUANTAR, OCTUBRE DEL 2021

OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

I. FICHA TÉCNICA DE LA OBRA

OBRA:
"RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA)
LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN CORRESPONDIENTEMENTE EN
EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

A. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD
 Entidad contratante : Municipalidad Distrital de Chavín de Huánt
 Titular de la Entidad : Sr. Yon Dioser Ramírez Albornos, DNI Nº 41712813
 R.U.C. Nº. : 20195410373.
 Dirección de la Entidad : Plaza de Armas Nº 120, Chavín de Huántar, Huari
 Telefax : 043-454099
 Área encargada : Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural.

B. INFORMACIÓN DEL PROYECTO

 Nombre del IOARR:
"RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN
EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR -
HUARI – ANCASH".

 Ubicación
Localidades : Conín, Chacpar y Lanchan.
Distrito : Chavín de Huántar.
Provincia : Huari.
Región : Ancash.

 Proceso de Selección : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº05-

2021-MDCHH/CS, Primera Convocatoria
 Contrato para la ejecución de obra : Nº05-2021-MDCHH/CS - 24/03/2021
 Forma de Ejecución : Por contrata
 Sistema de Contratación : A suma alzada
 Fuente de Financiamiento : Canon y Sobre Canon.
 Resolución de Aprobación Exp. Tec. : R. A. N°231-2020-MDCHC/A
 Fecha de Aprobación de Exp. Tec. : 16 de octubre del 2020.
 Presupuesto Base (Valor Referencial) : S/ 432,165.69
 Monto del Contrato : S/ 388,949.13
 Factor de Relación : 0.90
 Plazo de Ejecución : 60 días calendarios
 Otorgamiento de Buena Pro : 11/03/2021
 Firma de Contrato : 24/03/2021

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 1

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

 Entrega de Terreno : 08/04/2021

 Adelanto Directo : No se tiene
 Adelanto por materiales : No se tiene
 Inicio de Obra : 09/04/2021
 Suspensión de plazo de ejecución 01 : 09/04/2021
 Reinicio de Obra Nº01 : 17/05/2021
 Suspensión de plazo de ejecución 02: 29/05/2021
 Reinicio de Obra Nº02 : 16/08/2021
 Adicional de Obra : Si, S/. 48,614.48, 12.50%
 Deductivo de Obra : Si, S/. 2,502.64, 0.64%
 Resultante del adicional Nº01 y Deductivo Nº01 : S/. 46,111.85, 11.86%
 Ampliación de Plazo : 07 días Calendarios
 Culminación de obra programada : 09/10/2021
 Culminación de obra real : 09/10/2021
 Recepción de Obra : En trámite
 Liquidación de obra : No se tiene
 Penalidad por Mora : No se tiene
 Garantía de Fiel cumplimiento : Se acoge a las MYPE.
 Intervención económica : No se tiene
 Resolución de contrato : No se tiene
 Discrepancias y/o arbitraje : No se tiene

C. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

 Ejecutor
Nombre o Razón Social :
“CORPORACION J & C INGENIEROS S.R.L”
CONSTRUCTORA Y CONSULTORA RC CHAVIN E.I.R.L.
Representante Común del Consorcio: Mendoza Solís Janeth Diana
Dirección: Cal. Cochao Lote 7 CAS. Cochao – Chavín de Huántar – Huari

 Residente de Obra:
Ing. DANNY ANTONY ATANACIO SAL Y ROSAS
CIP N° 143213
Ingeniero Civil

 Ingeniero de Seguridad y Salud Ocupacional:

Ing. OBREGON BLANCO NELSON PEDRO
CIP N° 96193
Ingeniero Civil

D. ANTECEDENTES

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 2

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

A. Con fecha 11 de marzo del 2021, el Comité de Selección Adjudicó la Buena Pro de la
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 05-2021-MDCHH/CS – PRIMERA
CONVOCATORIA para la contratación de la ejecución del IOARR: “RENOVACIÓN
DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE;
REPARACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES
DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN CORRESPONDIENTEMENTE EN EL
DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

B. Con fecha 24 de marzo del 2021, se suscribe el Contrato entre la Entidad

Municipalidad Distrital Chavín de Huantar y la Empresa Contratista CONSORCIO
PUENTE CONIN para la Ejecución de la Obra “RENOVACIÓN DE PUENTE DE
CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION DE
PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN,
CHACPAR Y LANCHAN CORRESPONDIENTEMENTE EN EL
DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH” por un Monto
ascendente de S/ 388,949.12 incluido el IGV por un plazo de 60 días calendarios.

C. Con fecha 08 de abril de 2021 se hace entrega de terreno al Contratista por la

Entidad firmado por la gerencia de desarrollo urbano y rural y sub gerente de
ejecución y supervisión de obras.

D. Con fecha del 09 de abril del 2021 se inicia la ejecución de la obra con las actividades
de trazo y replanteo de acuerdo a los planos del expediente técnico, luego se realiza el
Informe de revisión del Expediente Técnico en cumplimiento del Art. 177 –REVISIÓN
DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

E. Con fecha 17 de mayo del 2021 se firma el Acta de Reinicio de Obra, debido al cese
de la causal de la suspensión del plazo de ejecución de obra, es decir la mejora de las
condiciones climáticas y por ende el descenso de los caudales en los ríos a intervenir.

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 3

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

F. Con fecha 29 de mayo del 2021 se firma el Acta de Suspensión de plazo de ejecución
N°02, debido hasta que se apruebe el expediente técnico del adicional Nº01 y
Deductivo Nº01.
G. Con fecha 16 de agosto del 2021 se firma el Acta de Reinicio de Obra N°01, debido al
cese de la causal de la suspensión del plazo de ejecución de obra N°02.
H. Con fecha 09 de octubre del 2021 se tiene la culminación de la obra programada.

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 4

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

II. BASE LEGAL

Articulo 208.- Recepción de la obra y plazos

1. En la fecha de la culminación de la obra, el residente anotará tal hecho en el cuaderno de
obras y solicitará la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor
de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, lo informará a la Entidad ratificando o
no lo indicado por el residente. En caso que el inspector o supervisor verifique la culminación
de la obra, la Entidad procederá a designar un comité de recepción dentro de los siete (7) días
siguientes a la recepción de la comunicación del inspector o supervisor.

Dicho comité estará integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad,

necesariamente Ingeniero o Arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos, y
por el Inspector o Supervisor. En un plazo no mayor de veinte (20) días siguientes de
realizada su designación, el Comité de recepción, junto con el contratista, procederá a
verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y
efectuará las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las
instalaciones y equipos.

169 reglamento de la ley de Contrataciones del Estado Culminada la verificación y de no

existir observaciones, se procederá a la recepción de obra, teniéndose por concluida la misma,
en la fecha indicada por el contratista. El acta de Recepción deberá ser suscrita por los
miembros del comité y el contratista.

2. De existir observaciones, estas se consignan en un Acta o Pliego de Observaciones y no se

recibirá la obra. A partir del día siguiente, el contratista dispondrá de un décimo (1/10) del
plazo de ejecución vigente de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se computará
a partir del quinto día de suscrito el Acta o Pliego.

Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no darán derecho al pago de
ningún concepto a favor del contratista ni a la aplicación de penalidad alguna. Subsanadas las
observaciones, el contratista solicitará nuevamente la recepción de la obra en el cuaderno de
obra, lo cual es verificado por el inspector o supervisor e informado a la Entidad, según
corresponda, en el plazo de tres (3) días siguientes de la anotación. El comité de recepción
junto con el contratista se constituirá en la obra dentro de los siete (7) días siguientes de
recibido el informe del inspector o supervisor.
La comprobación que realizará se sujetará a verificar la subsanación de las observaciones
formuladas en el Acta o Pliego, no pudiendo formular nuevas observaciones. De haberse
subsanado las observaciones a conformidad del comité de recepción, se suscribirá el ACTA
DE RECEPCIÓN DE OBRA.

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 5

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

3. En caso el contratista o el comité de recepción no estuviese conforme con las observaciones

o la subsanación, según corresponda, anota la discrepancia en el acta respectiva. El comité de
recepción eleva al Titular de la Entidad, según corresponda, todo lo actuado con un informe
sustentado de sus observaciones en un plazo máximo de cinco (5) días.

La Entidad deberá pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la

discrepancia, ésta se someterá a la conciliación y/o arbitraje, dentro de los quince (15) días
siguientes al pronunciamiento de la Entidad.

4. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanación, la
entidad comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo
circunstancias justificadas debidamente acreditadas por el contratista, dará por vencido dicho
plazo, ésta intervendrá y subsanará las observaciones con cargo a las valorizaciones
pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento establecido en la Directiva que se apruebe
conforme a lo establecido en el tercer párrafo del artículo 206°.

5. Todo retraso en la subsanación de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se
considera como demora para efectos de las penalidades que correspondan y puede dar lugar a
que la Entidad Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 170 resuelva el contrato
por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente artículo podrán ser aplicadas
hasta el tope señalado en la Ley, el Reglamento o el contrato según corresponda.

6. Está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de las obras, cuando ello se
hubiera previsto expresamente en las Bases, en el contrato o las partes expresamente lo
convengan. La recepción parcial no exime al contratista del cumplimiento del plazo de
ejecución; en caso contrario, se le aplican las penalidades correspondientes.

7. Si por causas ajenas al contratista la recepción de la obra se retardara, superando los plazos
establecidos en el presente artículo para tal acto, el lapso de la demora se adicionará al plazo
de ejecución de la misma y se reconocerá al contratista los gastos generales debidamente
acreditados, en que se hubiese incurrido durante la demora.

8. Si en el proceso de verificación de la subsanación de las observaciones, el comité de

recepción constata la existencia de vicios o defectos distintas a las observaciones antes
formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepción de Obra, informará a la Entidad
para que ésta solicite por escrito al contratista las subsanaciones del caso, siempre que
constituyan vicios ocultos.

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 6

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

III. CUMPLIMIENTO DE METAS SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO

La ejecución de las metas y partidas se han ejecutado de acuerdo al expediente técnico

del contrato principal y del Adicional de obra del proyecto: “RENOVACIÓN DE
PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE;
REPARACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS
SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR -
HUARI – ANCASH”, teniendo en cuenta lo siguiente.
III.1. METAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO (CONTRACTUAL)
ITE CANTIDA
DESCRIPCIÓN UND
M D
01 ESTRIBOS DE CONCRETO CICLÓPEO EN EL UND 02.00
SECTOR CONIN ( h=4.20m )
02 SUPERESTRUCTURA DE MADERA EN EL SECTOR UND 01.00
CONIN ( L=18.00m )
03 DEFENSA RIBEREÑA CON GAVIONES EN EL ML 15.00
SECTOR CONIN
04 ENROCADO DE PROTECCION (AGUAS ARRIBA) ML 10.00
EN EL SECTOR CONIN
05 SUPERESTRUCTURA DE MADERA EN EL SECTOR UND 01.00
DE CHACPAR ( L=11.80m )
06 SUPERESTRUCTURA DE MADERA EN EL SECTOR UND 01.00
DE LANCHAN ( L=6.80m )

III.2. METAS EJECUTADAS DEL CONTRATO PRINCIPAL

PRECIO
METRAD
ITEM DESCRIPCIÓN UND UNITARI TOTAL %
O
O
01.00 ACTIVIDADES GENERALES
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y
01.01.01 DESMOVILIZACION DE glb 1.00 16,275.00 16,275.00 100.00
EQUIPO Y MAQUINARIA
02.00 PUENTE CONIN

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 7

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

02.01 OBRAS PRELIMINARES

02.01.01 CARTEL DE OBRA glb 1.00 450.00 450.00 100.00
LIMPIEZA DEL TERRENO 100.00
02.01.02 m2 494.00 11.70 5,779.80
MANUAL
ALMACEN Y 100.00
02.01.03 glb 1.00 1,200.00 1,200.00
GUARDIANIA
TRAZO Y REPLANTEO 100.00
02.01.04 m2 494.00 2.00 988.00
INICIAL
ENCAUZAMIENTO DEL 100.00
02.01.05 m 20.00 562.18 11,243.60
CAUCE DEL RIO
02.02 SUBESTRUCTURA
EXCAVACION PARA
02.02.01 ESTRIBOS EN TERRENO m3 302.74 17.59 5,325.20 70.00
NORMAL CON MAQUINARIA
RELLENO COMPACTADO 100.00
02.02.02 m3 84.93 48.34 4,105.52
CON MATERIAL PROPIO
ELIMINACION DE 100.00
02.02.03 MATERIAL EXCEDENTE m3 260.37 36.82 9,586.82
CON MAQUINARI, D=1.5 KM.
ENCOFRADO Y 100.00
02.02.04 DESENCOFRADO DE m2 149.52 43.62 6,522.06
ESTRIBO
CONCRETO CILOPEO 100.00
02.02.05 m3 159.05 373.56 59,414.72
f'c=175 kg/cm2 + 30% P.M.
02.03 PUENTE PROVISIONAL
SUPERESTRUCTURA DE 100.00
02.03.01 und 6.00 717.38 4,304.28
ROLLIZO (L=18.00 M.)
CONSTRUCCION DE 100.00
02.03.02 p2 2,883.00 7.08 20,411.64
MADERAMEN
02.03.03 ALCAYATA T-1 und 232.00 11.02 2,556.64 100.00
02.03.04 ALCAYATA T-2 und 120.00 11.54 1,384.80 100.00
02.04 DEFENSA RIBEREÑA
EXCAVACION EN 100.00
02.04.01 MATERIAL COMUN BAJO m3 114.90 17.60 2,022.24
AGUA
PERFILADO PARA BASE 100.00
02.04.02 m2 45.00 18.57 835.65
DE ESTRUCTURA

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 8

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

RELLENO Y 100.00
02.04.03 COMPACTADO PARA m3 27.00 47.36 1,278.72
ESTRUCTURAS
ELIMINACION DE 100.00
02.04.04 MATERIAL EXCEDENTE A m3 109.88 11.19 1,229.56
100M.
GEOTEXTIL NO TEJIDO 100.00
02.04.05 m2 18.00 14.47 260.46
TIPO I
GAVIONES TIPO CAJA 100.00
02.04.06 m3 30.00 333.61 10,008.30
5.0x1.0x2.0
GAVIONES TIPO CAJA 100.00
02.04.07 m3 67.50 350.79 23,678.33
5.0x1.0x1.5
GAVIONES TIPO CAJA 100.00
02.04.08 m3 15.00 374.43 5,616.45
5.0x1.0x1.0
GAVIONES TIPO 100.00
02.04.09 m3 9.00 436.20 3,925.80
COLCHON 5.0x2.0x0.30M.
ENROCADO DE
02.05 PROTECCION (AGUAS
ARRIBA)
EXTRACCION, 100.00
02.05.01 SELECCION Y ACOPIO DE m3 60.00 4.58 274.80
ROCAS
CARGUIO Y 100.00
02.05.02 TRANSPORTE DE ROCA m3 60.00 6.26 375.60
(D=1.0KM)
ACOMODO DE ROCA EN 100.00
02.05.03 m3 22.50 3.62 81.45
LA UÑA
ACOMODO DE ROCA EN 100.00
02.05.04 m3 37.50 6.51 244.13
TALUD
SEGURIDAD Y SALUD
02.06
OCUPACIONAL
02.06.01 SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1,000.00 1,000.00 100.00
02.07 MITIGACION AMBIENTAL
MITIGACION DE 100.00
02.07.01 glb 1.00 1,000.00 1,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
03 PUENTE CHACPAR
03.01 OBRAS PRELIMINARES
03.01.01 CARTEL DE OBRA glb 1.00 450.00 450.00 100.00

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 9

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

LIMPIEZA DEL TERRENO 100.00

03.01.02 m2 240.00 11.70 2,808.00
MANUAL
ALMACEN Y 100.00
03.01.03 glb 1.00 1,200.00 1,200.00
GUARDIANIA
REPARACION DE
03.02
ESTRUCTURA
ELIMINACION DE 100.00
03.02.01 glb 1.00 743.15 743.15
ROLLIZOS Y TABLONES
SUPERESTRUCTURA DE 100.00
03.02.02 und 6.00 687.38 4,124.28
ROLLIZO (L=11.80 M.)
CONSTRUCCION DE 100.00
03.02.03 p2 1,918.50 7.08 13,582.98
MADERAMEN
03.02.04 ALCAYATA T-1 und 156.00 11.02 1,719.12 100.00
03.02.05 ALCAYATA T-2 und 78.00 11.54 900.12 100.00
SEGURIDAD Y SALUD
03.03
OCUPACIONAL
03.03.01 SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1,000.00 1,000.00 100.00
MITIGACION
03.04
AMBIENTAL
MITIGACION DE 100.00
03.04.01 glb 1.00 1,000.00 1,000.00
IMPACTO AMBIENTAL
04 PUENTE LANCHAN
04.01 OBRAS PRELIMINARES
04.01.01 CARTEL DE OBRA glb 1.00 450.00 450.00 100.00
LIMPIEZA DEL TERRENO 100.00
04.01.02 m2 160.00 11.70 1,872.00
MANUAL
ALMACEN Y 100.00
04.01.03 glb 1.00 1,200.00 1,200.00
GUARDIANIA
REPARACION DE
04.02
ESTRUCTURA
ELIMINACION DE 100.00
04.02.01 glb 1.00 743.15 743.15
ROLLIZOS Y TABLONES
SUPERESTRUCTURA DE 100.00
04.02.07 und 6.00 667.38 4,004.28
ROLLIZO (L=6.80 M.)
CONSTRUCCION DE 100.00
04.02.08 p2 1,077.00 7.08 7,625.16
MADERAMEN

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 10

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

04.02.09 ALCAYATA T-1 und 88.00 11.02 969.76 100.00

04.02.10 ALCAYATA T-2 und 44.00 11.54 507.76 100.00
SEGURIDAD Y SALUD
04.03
OCUPACIONAL
04.03.01 SEGURIDAD Y SALUD glb 1.00 1,000.00 1,000.00 100.00
MITIGACION
04.04
AMBIENTAL
MITIGACION DE 100.00
04.04.01 glb 1.00 1,000.00 1,000.00
IMPACTO AMBIENTAL

III.3. METAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE PRESTACIONES DEL

ADICIONAL DE OBRA N°01
ITE CANTIDA
DESCRIPCIÓN UND
M D
PUENTE CONIN
01 MOVILIZACION Y DESMOV. DE EXCAVADORA glb 1.00
S/ORUGAS
02 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN BAJO m3 93.80
AGUA
03 TRINCHERA DE SACO DE ARENA m3 129.48
04 PERFORACION Y DISPARO EN ROCA m3 90.82
05 DESQUINCHE Y RETIRADO DE MATERIAL m3 113.53
ROCOSO
06 FLETE RURAL DE MADERA ROLLIZA L=18.00 glb 1.00
M
07 IZAJE Y COLOCACION DE MADERA ROLLIZA und 10.00
(L=18.00 M)
08 REFACCION DE LA DEFENSA RIBEREÑA m3 20.00
PUENTE CHACPAR
09 IZAJE Y COLOCACION DE MADERA ROLLIZA 1.00
glb
(L=11.80 M)

III.4. METAS EJECUTADAS DE PRESTACIONES DEL ADICIONAL DE

OBRA N°01

ITEM DESCRIPCIÓN UND METRAD PRECIO TOTAL %

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 11

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

UNITARI
O
O
01.00 PUENTE CONIN
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES
MOVILIZACION Y
01.01.01 DESMOVILIZACION DE glb 1.00 4,830.00 4,830.00 100.00
EXCAVADORA S/ORUGAS
ENCAUZAMIENTO DEL
01.02
CAUCE DEL RIO
EXCAVACION EN 100.00
01.02.01 MATERIAL COMUN BAJO m3 93.80 17.60 1,650.88
AGUA
TRINCHERA DE SACO DE 100.00
01.02.02 m3 129.48 84.83 10,983.79
ARENA
01.03 SUBESTRUCTURA
PERFORACION Y DISPARO 100.00
01.03.01 m3 90.82 86.67 7,871.37
EN ROCA
DESQUINCHE Y RETIRADO 100.00
01.03.02 m3 113.53 8.53 968.41
DE MATERIAL ROCOSO
01.04 PUENTE PROVISIONAL
FLETE RURAL DE MADERA 100.00
01.04.01 glb 1.00 3,803.63 3,803.63
ROLLIZA L=18.00 M
IZAJE Y COLOCACION DE 100.00
01.04.02 MADERA ROLLIZA (L=18.00 und 10.00 157.64 1,576.40
M)
01.05 DEFENSA RIBEREÑA
REFACCION DE LA DEFENSA
01.05.01 m3 20.00 74.25 1,485.00 100.00
RIBEREÑA
02.00 PUENTE CHACPAR
02.01 PUENTE PROVISIONAL
IZAJE Y COLOCACION DE
02.01.01 MADERA ROLLIZA (L=11.80 glb 1.00 2,576.60 2,576.60 100.00
M)

III.5. METAS DEL DEDUCTIVO VINCULANTE N°01

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 12

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

CANTIDA
ITEM DESCRIPCIÓN UND %
D
02.00 PUENTE CONIN
02.02 SUBESTRUCTURA
EXCAVACION PARA ESTRIBOS EN
02.02.01 m3 90.82 30.00
TERRENO NORMAL CON MAQUINARIA

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 13

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

IV. SITUACIÓN ACTUAL DE LA OBRA

IV.1. Situación Contractual
GRAFICA RESUMEN DEL CRONOGRAMA PROGRAMADO VALORIZADO
MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
VALORIZACION PROGRAMADA MENSUAL (S/.) 0.00 24,038.90 0.00 0.00 9,985.20 164,252.17 50,003.06
VALORIZACION PROGRAMADA MENSUAL (%) 0.00% 9.68% 0.00% 0.00% 4.02% 66.16% 20.14%
VALORIZACION PROGRAMADA MENSUAL ACUMULADO (%) 0.00% 9.68% 9.68% 9.68% 13.70% 79.86% 100.00%

GRAFICA RESUMEN DEL CRONOGRAMA EJECUTADO VALORIZADO

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
VALORIZACION EJECUTADA MENSUAL (S/.) 0.00 24,038.90 0.00 0.00 60,844.54 88,023.75 73,774.62
VALORIZACION EJECUTADA MENSUAL (%) 0.00% 9.68% 0.00% 0.00% 24.51% 35.45% 29.71%
VALORIZACION EJECUTADA MENSUAL ACUMULADO (%) 0.00% 9.68% 9.68% 9.68% 34.19% 69.64% 99.36%

SUSPENDIDA ATRASADA SUSPENDIDA SUSPENDIDA ADELANTADA ATRASADA CULMINADA

SITUACION DE LA OBRA
0.00% 3.80% 0.00% 0.00% 20.49% -10.22% 0.64%

CURVA S
120.00%
100.00%
100.00%
99.36%
80.00% 79.86%
69.64%
60.00%
40.00% 34.19%

20.00% 9.68% 9.68% 9.68% 13.70%

0.00%
0.00% 9.68% 9.68% 9.68%
0 1 0.00% 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAMADO EJECUTADO

(10%)
AMORTIZ. DEL ADELANTO AVANCE AVANCE
VAL. GARANTIA DE VALORIZ. MONTO
PERIODO VALORIZADO MONTO BRUTO REAJUSTES DEDUCCIONES I.G.V. NETO A PAGAR FÍSICO PROGR.
N° FIEL NETA VALORRIZADO
ACUMULADO ACUMULADO
DIRECTO MATERIALES CUMPLIMIENTO

PERIODO DEL 17 AL 28 DE
VAL. Nº01 01 31,914.26 0.00 0.00 0.00 0.00 19,447.46 12,466.80 5,744.57 18,211.37 37,658.83 9.68% 9.68%
MAYO

PERIODO DEL 16 AL 31 DE
VAL. Nº02 02 80,777.76 0.00 0.00 0.00 0.00 19,447.46 61,330.30 14,540.00 75,870.30 95,317.76 34.19% 13.70%
AGOSTO

PERIODO DEL 01 AL 30 DE
VAL. Nº03 03 116,861.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 116,861.14 21,035.01 137,896.15 137,896.15 69.64% 79.86%
SETIEMBRE

PERIODO DEL 01 AL 09 DE
VAL. Nº04 04 97,943.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 97,943.86 17,629.90 115,573.76 115,573.75 99.36% 100.00%
OCTUBRE

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES 327,497.03 0.00 0.00 0.00 0.00 38,894.92 288,602.11 58,949.47 347,551.57 386,446.49 99.36% 100.00%

IV.2. Situación de las Prestaciones Adicionales de Obra N°01

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 14

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
 OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

GRAFICA RESUMEN DEL CRONOGRAMA PROGRAMADO VALORIZADO MES MES

MESES SETIEMBRE OCTUBRE
VALORIZACION PROGRAMADA MENSUAL (S/.) 35,746.08 0.00
VALORIZACION PROGRAMADA MENSUAL (%) 100.00% 0.00%
VALORIZACION PROGRAMADA MENSUAL ACUMULADO (%) 100.00% 0.00%

GRAFICA RESUMEN DEL CRONOGRAMA EJECUTADO VALORIZADO

MESES SETIEMBRE OCTUBRE
VALORIZACION EJECUTADA MENSUAL (S/.) 30,108.08 5,638.00
VALORIZACION EJECUTADA MENSUAL (%) 84.23% 15.77%
VALORIZACION EJECUTADA MENSUAL ACUMULADO (%) 84.23% 100.00%

EN EJECUCION CULMINADO
SALDO DE EJECUCION DEL ADICIONAL Nº01
15.77% 0.00%

CURVA S
120.00%
100.00%
100.00%
[VALOR DE Y]
80.00% 84.23%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
0.00%
0.5 1 0.00% 1.5 2 2.5 3 3.5
PROGRAMADO EJECUTADO

(10%)
AMORTIZ. DEL ADELANTO AVANCE AVANCE
VAL. GARANTIA DE VALORIZ. MONTO
PERIODO VALORIZADO MONTO BRUTO REAJUSTES DEDUCCIONES I.G.V. NETO A PAGAR FÍSICO PROGR.
N° FIEL NETA VALORRIZADO
ACUMULADO ACUMULADO
DIRECTO MATERIALES CUMPLIMIENTO

PERIODO DEL 01 AL 30
VAL. Nº01 01 34,700.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,700.71 6,246.12 40,946.83 40,946.83 84.23% 100.00%
DE SETIEMBRE

PERIODO DEL 01 AL 09
VAL. Nº02 01 6,498.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,498.01 1,169.63 7,667.65 7,667.65 100.00% 0.00%
DE OCTUBRE

RESUMEN GENERAL DE VALORIZACIONES 41,198.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41,198.72 7,415.75 48,614.48 48,614.48 84.23% 100.00%

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 15

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

V.1. CONCLUSIONES

 La obra se ha ejecutado de acuerdo a las metas descritas en el Expediente Técnico

Contractual y las Prestaciones Adicionales de Obra N°01 del proyecto
“RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION DE PUENTE DE CARRETERA;
EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR -
HUARI – ANCASH”.
 Se ha contado con un Adicional de Obra N°01, cuyo Presupuesto es de S/.
48,614.48 soles (inc. IGV) que representa el 12.50%.

 Se ha contado con un Deductivo Vinculante N°01, cuyo Presupuesto es de S/.

2,502.64 soles (inc. IGV) que representa el 0.64%.

 Como parte de los trabajos que se ejecutaron según el expediente técnico

contractual, se realizaron trabajos adicionales no contemplados en el expediente
técnico consideradas como mejoras al proyecto. Entre las cuales se tiene el
RELLENO y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO en el estribo derecho
(lado San Marcos) del puente Conín, ENCAUZAMIENTO DEL CAUCE DEL RIO
después de realizar los trabajos de Concreto Ciclópeo, ENROCADO DE
PROTECCION AGUAS ABAJO (en los dos estribos del puente Conín), se aumento
el ancho de la plataforma de la superestructura de 4.60m a 5.50m del puente
Chacpar y se reforzó con Alcayatas de Acero de 1/2” a los tablones de 12”x 2”
(tablones longitudinales) en el puente de Lanchan.

 Las metas del Expediente Contractual según expediente técnico no se llegaron a

cumplir al 100% solo se ejecutó al 99.36%, quedando un Deductivo N°01 que
representa el 0.64%.

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 16

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison
OBRA: “RENOVACIÓN DE PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE; REPARACION
DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE CONIN, CHACPAR Y LANCHAN
CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

 Se cumplieron las metas del expediente de Prestaciones Adicionales de Obra N°01

al 100%.

 Las metas y partidas ejecutadas se han desarrollado de acuerdo a los planos,

metrados y especificaciones técnicas contempladas según el Expediente Técnico
Contractual Y Prestaciones Adicionales de Obra N°01.

 Por lo tanto, la supervisión de obra emite el CERTIFICADO DE

CONFORMIDAD TÉCNICA de la Obra denominada “RENOVACIÓN DE
PUENTE DE CARRETERA; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE PUENTE;
REPARACION DE PUENTE DE CARRETERA; EN EL(LA) LOS SECTORES DE
CONIN, CHACPAR Y LANCHAN CORRESPONDIENTEMENTE EN EL DISTRITO
DE CHAVIN DE HUANTAR - HUARI – ANCASH”.

V.2. RECOMEMNDACIONES
 Habiendo presentado el informe de Certificado de Conformidad Técnica por parte
de la Supervisión de obra, se recomienda a la entidad continuar con el trámite
correspondiente en concordancia con la ley de contrataciones del estado y su
reglamento según el artículo 208.

Supervisor de Obra: INVERSIONES C & R CONTRATISTAS E.I.R.L 17

Jefe de Supervisión Ing. Macedo Bedoya Jimmy Edison