CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE VERACRUZ,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ARQ. FELIX JORGE LADRON DE GUEVARA
BENITEZ EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA CONTRATANTE” POR LA OTRA LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA
URBANA DEL PUERTO, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. DIANA YAMILETH
RODRIGUEZ PORTILLA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, Y DE FORMA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES", RESPECTO DE LA OBRA: “REHABILITACION DE SISTEMA
MULTIPLE DE AGUA POTABLE “LAS TRES VILLA” (CUARTA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE
RIO BLANCO, MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER” DE ACUERDO CON LAS
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES:
I.- “LA CONTRATANTE” DECLARA QUE:
A) Está constituida coma un Organismo Público Descentralizado dotado de
autonomía de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, de
conformidad con los artículos 3, 13 y 15 de la Ley Numero 21 de Aguas
del Estado de Veracruz-Llave.

B) Se encuentra legalmente representada en este acto par Arq. Félix

Jorge Ladrón de Guevara Benítez, en su carácter de Director
General, quién tiene amplias facultades para la celebración del presente
Contrato, de conformidad con lo establecido por los artículos 15, 17,21 y
demás relativos y aplicables de la Ley Número 21 de Aguas del Estada
de Veracruz de Ignacio de a Llave.

C) Tiene establecido su domicilio en la Avenida Lázaro Cárdenas

Número 295, Colonia El Mirador de esta Ciudad de Xalapa, Veracruz
de Ignacio de la Llave, mismo que señala pare todas los fines y
efectos legales del presente Contrato.

D) La adjudicación del presente Contrato se realizó mediante el

procedimiento de Licitación Pública Estatal N° CAEV-FISE-2023-
EO6-LP, por Convocatoria Pública Estatal N° CAEV-OE-2023-06 de
fecha 24 de agosto de 2023, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 34 fracción I, 37 y 38 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

E) El presente contrato se adjudicó a “EL CONTRATISTA” pare llevar a

cabo la obra a que se destine la inversión autorizada, de acuerdo con los
actos relativas a la adjudicación correspondiente, pare lo cual se celebró
el acto de apertura de propuestas técnicas y económicas el die 04 de
septiembre del 2023, y “LA CONTRATANTE” hizo saber su fallo

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 1 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

mediante oficio N° DG/7C5/1429/2023, de fecha 07 de septiembre del

2023 en el que se adjudicó a “EL CONTRATISTA” por presentar la
mejor propuesta toda vez que reúne las condiciones legales, técnicas y
económicas necesarias para la ejecución de la obra objeto del presente
contrato en términos del programa que se anexa al presente para que
forme parte integral del mismo y a que se destina la inversión autorizada
que se menciona en la declaración siguiente, de acuerdo con los actos
relativos a la licitación correspondiente, y que fuera autorizada en la
Décima Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Obras
Públicas y Servicios Relacionados de la Comisión del Agua del
Estado de Veracruz, de fecha 07 de septiembre del 2023.

F) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se

cuenta con los recursos siguientes: El financiamiento de la obra es a
través del "Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social
Estatal (FISE-2023)", obra que llevará a cabo la Comisión del Agua del
Estado de Veracruz (CAEV) dentro de la Cartera de Programas y
Proyectos de inversión 2023.
En atención a lo dispuesto en el artículo 21, de los Lineamientos
Generales de Austeridad y Contención del Gasto para el Poder
Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de
la Llave, esta obra fue autorizada mediante el Dictamen de
Suficiencia Presupuestal (DSP) N° SSE/D-2647/2023, emitido por la
Secretarla de Finanzas y Planeación.
II.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:
A) Es una Sociedad Mercantil legalmente constituida conforme a las Leyes
de los Estados Unidos Mexicanos, lo que acredita con el Instrumento
Público Número 16,605, de fecha 16 de junio de 2021, otorgada ante la
fe del Notarlo Publico Número 31, Lic. Alejandro Rendón Bumat, de la
ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz de Ignacio de la Llave, e Inscrito
en el Registro Público de Comercio en forma definitiva, Bajo el Folio
Mercantil Electrónico número N-2021046943, de la ciudad y puerto de
Veracruz, Veracruz de Ignacio de la Llave, de fecha 07 de junio de 2021,
cuyo objeto social es, entre otros, Construcciones de Ingeniería Civil u
Obra Pesada.

B) Se encuentra representada por la C. Diana Yamileth Rodríguez Portilla,

en su carácter de Administrador Único, personalidad que acredita en los
términos del Instrumento Público señalado en el inciso A) anteriormente
descrito, y quien se identifica en este acto mediante Credencial para
votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, con Clave de Elector

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 2 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

N° xxxxxxxxxxxxxxx mismo que bajo protesta de decir verdad

manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

C) Es mexicano y conviene, que, si llegare a cambiar de nacionalidad, se

seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrató se
refiere, y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo
pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana todo derecho
derivado de este Contrato.

D) Tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas

y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este
contrato. Y cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes el cual es:
IUP2106164C5

E) Tiene establecido su domicilio en la calle calle Ópalo número 18, Caseta

15, entre las calles Jade y Turquesa, Colonia Geovillas del Puerto, C.P.
91777, de la localidad y municipio de Veracruz de Ignacio de la Llave,
mismos que señala para todos los fines y efectos legales del presente
Contrato y para recibir toda clase de notificaciones aún las de carácter
personal.

F) Que conoce el contenido y los requisitos que establece a Ley de Obras

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave y demás disposiciones administrativas, expedidas en
esta materia, en todo lo que no se oponga a la Ley que regula la
ejecución de los trabajos.

G) Que conoce el contenido de los anexos que debidamente firmados por

las partes, integran el presente contrato consistentes en la descripción
pormenorizada de la obra tales como: proyectos, pIanos,
especificaciones generales y particulares, normas de calidad, programa
de ejecución de obra, convocatoria a la licitación, bases de licitación,
catálogo de conceptos, bitácoras y los presupuestos correspondientes,
así coma las demás normas que regulan a ejecución de la obra, relativa
a la: "REHABILITACION DE SISTEMA MÚLTIPLE DE AGUA POTABLE
“LAS TRES VILLAS” (CUARTA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE RIO
BLANCO, MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER"

H) Ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este

contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecución.
Estando de acuerdo las partes en el contenido de las anteriores declaraciones,
lo formalizan al tenor de las siguientes:

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 3 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

C L A U S U L A S:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” encomienda a
“EL CONTRATISTA” la ejecución de una obra consistente en la
“REHABILITACIÓN DE SISTEMA MULTIPLE DE AGUA POTABLE
“LAS TRES VILLAS” (CUARTA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE
RIO BLANCO, MUNICIPIO DE RIO BLANCO, VER”, y éste se
obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ella lo
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos
señalados en el inciso G), apartado II del capítulo de "Declaraciones”
de este contrato, así coma las normas de construcción vigentes en el
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen par
reproducidos coma parte integrante de este contrato.
La falta de información a la falta de claridad de los anexos que
forman parte de este contrato señalados en el Inciso G) apartado II
del capítulo de "Declaraciones de “EL CONTRATISTA”, o la falta de
comprensión de uno de ellos, no podrá en ningún caso invocarse
coma excusa de la ejecución inadecuada de la obra por a utilización
de mano de obra o materiales, por diferencias en la realización del
trabajo o coma razón para reclamar costos adicionales.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe del presente contrato es de
$61’722,792.72 (SESENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS
VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 72/100
M.N.) más $9'875,646.84 (NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS
84/100 M.N.), correspondiente al impuesto al valor agregado, la
que arroja un monto total de $71’598,439.56 (SETENTA Y UN
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.).
TERCERA.- PERIODO Y PLAZO DE EJECUCION.- “EL CONTRATISTA” se obliga a
iniciar la obra objeto de este contrato el día 13 de septiembre de
2023 y a terminarla el día 31 de diciembre del 2023, con un plazo
de ejecución de 110 (CIENTO DIEZ) días naturales, ajustándose
al programa de obra contratado. Una vez que se cumpla con la
previsto en la Cláusula Quinta del presente Contrato, se verá
obligado “EL CONTRATISTA” a iniciar la obra en la fecha prevista
en el programa de obra vigente. Si “EL CONTRATISTA” no inicia los
trabajos, deberá pagar a “LA CONTRATANTE” par concepto de
pena convencional, la cantidad resultante de aplicar el 2% (dos por
ciento) al costo de los trabajos no ejecutados, por cada día de atraso.
“EL CONTRATISTA” deberá cumplir con el programa de obra, el
cual se anexa al presente Contrato y en su caso, con el que se

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 4 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

encuentre vigente. El programa vigente contará con los documentos

necesarios y las fechas en que se iniciarán y terminarán las diversas
etapas de los trabajos.
Las partes pactan como plazo para verificar la terminación de los
trabajos motivo de este instrumento, 5 (cinco) días naturales a partir
de la comunicación a que hace referencia el artículo 67 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave. Al finalizar la verificación de dichos
trabajos, “LA CONTRATANTE” contara con un plazo 10 (diez) días
naturales para proceder a su recepción física, mediante el
levantamiento del acta correspondiente. Recibidos físicamente los
trabajos, las partes deberán elaborar en término de 3 (tres) días
naturales el finiquito de los mismos.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE V DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.-

“LA CONTRATANTE” se obliga a poner a disposición de “EL
CONTRATISTA” él o los inmuebles con sus respectivos documentos
legales y/o administrativos, con los cuales se ampare a posesión y/o
propiedad legal en donde se ejecutarán los trabajos materia de este
contrato.

QUINTA.- ANTICIPO.- “LA CONTRATANTE” otorgará a “EL CONTRATISTA”

por concepto de anticipo un 30% del monto total del Contrato, con
cargo al mismo, y que importa la cantidad de $21’479,531.87
(VEINTIÚN MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
QUINIETOS TREINTA Y UN PESOS 87/100 M.N.) I:V.A. incluido,
para que “EL CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y,
en su caso, para los gastos de traslado de maquinaria y equipo de
construcción e inicio de los trabajos; así como para la compra y
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos
que se instalen permanentemente y demás insumos que deben
otorgar, con fundamento en el Artículo 58 fracción II de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.
“LA CONTRATANTE” descontará en igual porcentaje el anticipo
otorgado originalmente a “EL CONTRATISTA”, dicho anticipo
deberá ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de
las estimaciones que se formulen por trabajos ejecutados,
debiéndose liquidar los faltantes por amortizar en la estimación final,
sujetándose a lo dispuesto por el artículo 58 de la Ley de Obras

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 5 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de

Ignacio de la Llave, y 89 de su Reglamento.
Para la amortización del anticipo en caso de rescisión de este
contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a reintegrar a “LA
CONTRATANTE” el saldo correspondiente, en un término no mayor
de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que
opere la rescisión de conformidad con la fracción VIII del artículo 58
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para lo cual se
reconocerán a “EL CONTRATISTA”, y deberán devolverse, los
materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición
debidamente comprobados; para este efecto deberá exhibir la
documentación correspondiente, debiendo considerarse al respecto
los precios, así como los ajustes de los costos autorizados a la fecha
de la rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
puedan utilizarse en la obra.
Una vez determinado el anticipo por “LA CONTRATANTE”, “EL
CONTRATISTA” exhibirá previamente a su pago el recibo, la factura
y la póliza de fianza correspondiente en términos del presente
contrato, para su revisión y en su caso aprobación.
La garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo
correspondiente en cuyo caso “LA CONTRATANTE” notificará por
escrito a la institución Afianzadora para su cancelación; si “EL
CONTRATISTA” no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado,
dentro de 10 (diez) naturales días posteriores al vencimiento de este
contrato, se hará efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros.
En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por
amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que
será igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado en los
casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. Los gastos
financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y se
computarán por los días calendario a partir de la fecha del
vencimiento del plazo señalado hasta la fecha en que se ponga la
cantidad a disposición de “LA CONTRATANTE”.
Para acreditar la correcta aplicación del anticipo “EL
CONTRATISTA”, de acuerdo al programa de trabajo; en un plazo no
mayor de 30 (treinta) días hábiles, deberá presentar a “LA
CONTRATANTE” las facturas o cartas compromiso de los fabricantes
o proveedores que suministrarán los materiales o insumos que se
requieran.

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 6 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

Tratándose de la ejecución de la obra, directa o indirectamente por

“EL CONTRATISTA” y que sea realizada por trabajadores que no
sean propuestos por el Sindicato Democrático Estatal de los
Trabajadores de Sistemas Operadores de Agua, Similares y Conexos
del Estado de Veracruz (SIDETAV), “EL CONTRATISTA” pagará por
desplazamiento sindical el 1% de su nómina global mensual de la
obra objeto de este contrato, cantidad que será entregada al
Sindicato a más tardar en la fecha le sea entregado el anticipo. Para
su aplicación, “EL CONTRATISTA”, deberá realizar su aportación
antes mencionada de manera voluntaria, la cual no deberá ser
repercutida en la integración de los Precios Unitarios.
“LA CONTRATANTE” otorgará a “EL CONTRATISTA” el anticipo
correspondiente, el cual será puesto con antelación a la fecha
pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del
anticipo será motivo para diferir en igual plazo el programa de
ejecución pactado. “LA CONTRATANTE” autorizará mediante
escrito el diferimiento de plazo a “EL CONTRATISTA”, sin reducir el
plazo de ejecución, asimismo se procederá a realizar la nota
correspondiente en la bitácora, de acuerdo con lo estipulado en el
artículo 58, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
SEXTA.- FORMA DE PAGO.- Las partes convienen en que los trabajos objeto
del presente contrato se paguen mediante las estimaciones de los
trabajos ejecutados, mismas que deberán formular con una
periodicidad no mayor de un mes, que serán presentadas por “EL
CONTRATISTA” acompañadas de la documentación, con el soporte
correspondiente que determine a residencia de supervisión, dentro
de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la fecha de corte para la
elaboración de las mismas de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de a Llave; y 127, 128, 132 y
133 de su Reglamento.
Independientemente de la documentación que “LA
CONTRATANTE” determine que debe acompañar a cada
estimación, se presentará lo siguiente:
I. Números generadores;
II. Notas de bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes
correspondientes a cada estimación; y
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado;

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 7 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

VII. Reporte fotográfico.

Para la realización de trabajos no previstos en el Inciso G) apartado II

del capítulo de "Declaraciones", “EL CONTRATISTA” deberá contar
previa autorización por escrito por parte de “LA CONTRATANTE”
para la realización de los mismos.
En el supuesto cuando las estimaciones no sean presentadas dentro
del término antes señalado, se incorporarán a la siguiente
estimación para que “LA CONTRATANTE” inicie su trámite de pago.
Cuando surgieran diferencias técnicas o numéricas que no puedan
ser autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverán e
incorporarán en la siguiente estimación.
Las estimaciones por trabajo ejecutadas deberán pagarse por parte
de “LA CONTRATANTE”, baja su responsabilidad, en un plazo no
mayor de 20 (veinte) días naturales, cantados a partir de la fecha en
que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra que se trate.
“LA CONTRATANTE” será la encargada de tramitar las
estimaciones para su pago ante la Dependencia correspondiente,
informándole a “EL CONTRATISTA” del trámite realizado; por la que
“EL CONTRATISTA” no reclamará ningún gasto financiero con
motivo del atraso en el pago, eximiendo a “LA CONTRATANTE” de
cualquier responsabilidad económica que pudiera causarle.
“EL CONTRATISTA” recibirá los pagos por concepto de anticipo y
estimaciones a través de cheques en las Oficinas de “LA
CONTRATANTE”, o en la Dependencia que ésta le indique y/o
mediante transferencias Electrónicas Bancarias.
Las estimaciones no se considerarán coma la aceptación de las
trabajas, ya que “LA CONTRATANTE” conservará el derecho de
formular reclamaciones par trabajos faltantes o mal ejecutados y, en
su caso, el pago del exceso que se hubiere efectuado y sus
accesorios.
Para el caso de pagos en exceso, falta de amortización, inversión o
devolución del anticipo, “EL CONTRATISTA” deberá reintegrar las
cantidades correspondientes, más los gastos financieros
relacionados, conforme al procedimiento establecido en el Código
Financiero para el Estado, coma si se tratara del supuesta de
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichas gastas financieros
se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso o sobre el
saldo del anticipo no amortizado, invertido o devuelto, par días
naturales, desde la fecha del pago o vencimiento del plazo para la

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 8 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

amortización, inversión o devolución del anticipo ,y hasta la fecha en

que se enteren efectivamente las cantidades a “LA
CONTRATANTE”.
SEPTIMA.- GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a otorgar fianzas
expedidas por Compañía Afianzadora Mexicana autorizada por la
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a satisfacción de “LA
CONTRATANTE” y a favor de la SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAClO DE LA
LLAVE, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 y 68 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave, con la finalidad de garantizar los
siguientes conceptos:
A) ANTICIPO: Para garantizar la debida inversión o devolución
parcial a total en su caso del anticipo, gastos financieros,
intereses o demás accesorios cuya determinación proceda;
previamente a su entrega, “EL CONTRATISTA” deberá
constituir fianza por la cantidad equivalente a la totalidad del
monto del anticipo, incluido el Impuesto al Valor Agregado. Esta
fianza estará vigente por todo el tiempo de ejecución de la obra
y hasta que la SECRETARIA DE FINANZASY PLANEACION DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNAClO DE LA LLAVE, solicite
par escrito su cancelación a la compañía afianzadora, para la
cual “LA CONTRATANTE” deberá informar que “EL
CONTRATISTA” acreditó la aplicación correcta del anticipo.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue la garantía de anticipo

dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la fecha de
notificación del fallo, de conformidad a lo previsto en el artículo
57 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacia de la Llave; no
procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los
trabajos en la fecha estipulada en la Cláusula Tercera del
presente Contrato.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversión del

anticipa, se cancelará cuando "LA CONTRATISTA" haya
amortizado el importe total del mismo, previo trámite de “LA
CONTRATANTE” ante la SECRETARIA DE FINANZAS Y
PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE
LA LLAVE.

B) CUMPLIMIENTO: Para garantizar el cumplimiento de todas y cada

una de las obligaciones a su cargo, así coma la correcta

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 9 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

ejecución de la obra, buena calidad de los materiales empleados

en la misma, penas convencionales pactadas, así coma para
responder de los defectos y vicios ocultos que resultaren de la
ejecución de los trabajos derivados del contrato de referencia,
“EL CONTRATISTA” deberá constituir fianza por la cantidad
equivalente al 10% (diez par ciento) del monta total del contrato,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Esta fianza estará
vigente por todo el tiempo de ejecución de la obra.

“EL CONTRATISTA” se compromete a entregar la garantía

correspondiente al cumplimiento, dentro de los 10 (diez) días
naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo, de
acuerdo a lo estipulado por el artículo 57 fracción II de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

Pare el caso de que existan trabajos adicionales y se celebren

convenios modificatorios en monto a plazo, “EL CONTRATISTA”
deberá constituir un endoso de la fianza antes mencionada,
mediante el cual la Afianzadora se obliga a garantizar el
cumplimiento de esos convenios y los vicios ocultos de la obra
adicional.

VICIOS OCULTOS.- Concluida la obra, no obstante su recepción

formal, “EL CONTRATISTA” deberá responder de los defectos
que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos
señalados en el contrato respectivo, para lo cual, deberá
constituir fianza equivalente al 10% (diez por ciento) del monto
total ejercido de los trabajos, sin incluir el impuesto al valor
agregado. Esta fianza estará vigente por veinticuatro meses a
partir de la fecha de la recepción formal de los trabajos, para
garantizar los vicios ocultos que resultaren de la ejecución de los
mismos.

“EL CONTRATISTA” se compromete a entregar la garantía

correspondiente a los vicios ocultos, una vez terminado los
trabajos, dicha fianza será entregada en el acto de entrega-
recepción de la obra, de acuerdo a lo estipulado por el articulo 68
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Las fianzas estarán vigentes, hasta que la Secretaria de Fianzas y

Planeación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicite por

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 10 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

escrito su cancelación a la compañía Afianzadora, a petición de “EL

CONTRATISTA”, para lo cual “LA CONTRATANTE” deberá informar
que “EL CONTRATISTA” cumplió con todas y cada una de las
obligaciones estipuladas en este contrato.

LA PROCURADURIA FISCAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y

PLANEACION DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA
LLAVE, será la encargada de hacer efectivas las fianzas antes
citadas, en el caso de que “EL CONTRATISTA” no cumpla con las
obligaciones estipuladas en este contrato.

Las fianzas estarán vigentes durante la substanciacion de todos los

recursos legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte
resolución definitiva por autoridad competente., de forma tal que su
vigencia no podrá acotarse en razón del plazo de ejecución del
contrato.

En las pólizas de fianza deberá señalarse expresamente que la

compañía afianzadora acepta someterse al procedimiento de
ejecución previsto por los artículos 178,282 y 283 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas, y que se compromete a pagar
a cantidad del importe de la fianza, y en su caso, los montos
resultantes de la aplicación de cláusulas penales convenidas en el
contrato, cuando su fiado no justifique la satisfacción de “LA
CONTRATANTE” el cumplimiento de sus obligaciones. Asimismo,
deberá señalarse que la compañía afianzadora se compromete a
seguir afianzando en el caso de que se otorguen prórrogas o esperas
al fiado.

Para el caso de controversia, la afianzadora se somete a la

competencia de los Tribunales Estatales de la ciudad de Xalapa,
Veracruz de Ignacio de la Llave, quedando sin efecto cualquier
estipulación en contrario previsto en sus formatos de fianza.

OCTAVA.- Cuando apareciesen defectos o vicios en la obra terminada dentro

del plazo cubierto par la garantía, “LA CONTRATANTE” deberá
hacer del conocimiento de la Afianzadora, a efecto de que ésta no
sea cancelada y notificarlo por escrito a “EL CONTRATISTA”, para
que éste haga las correcciones a reposiciones correspondientes
dentro de un plazo máximo de 30 (treinta) días naturales.
Transcurrido esté término sin que se hubieran realizado, “LA
CONTRATANTE” procederé hacer efectiva la garantía, si la
reparación requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo,
debiendo continuar vigente la garantía, de acuerdo a lo estipulado

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 11 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

por el artículo 68 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
y 81 de su Reglamento.

NOVENA.- “EL CONTRATISTA”, se obliga a instalar en el lugar de la obra un

Anuncio Espectacular (Letrero Informativo) con las dimensiones
y leyendas que le proporcionará “LA CONTRATANTE”, de acuerdo
con los datos estipulados en el ANEXO N° 13.1 de las Bases de
licitación, y en los términos establecidos en el artículo 62 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacia de la Llave.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los

costos que integran los precios unitarios pactados en este contrato,
cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden económico que
determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos
aún no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

En caso de no existir atraso en la obra, el ajuste de costos se

calculará a partir de la fecha en que se haya producido el incremento
o decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos
pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado
en este contrato o, en caso de existir atraso no imputable a “EL
CONTRATISTA”, en relación al programa convenido.

Los incrementos a decrementos de los costos de los insumos serán

calculados con base en los índices de precios al productor y comercio
exterior y actualización de costos de obras públicas que determine el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e informática
(INEGI).

La anterior, se otorgará conforme a la forma y plazo previstos en los

artículos 175,176177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187
y188 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
y demás relativos y aplicables.

Este procedimiento regirá durante la vigencia del contrato, de

acuerdo a lo estipulado en el artículo 39, fracción XXIV de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de Ignacio de la Llave.

En todos los casos, el porcentaje por concepto de anticipo que

deberá afectar al importe de los ajustes que, en su caso, resulten

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 12 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

procedentes conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave,
será el mismo que se haya otorgado.

“EL CONTRATISTA” será quien promueva el ajuste de costos dentro

de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación de los
índices aplicables al mes correspondiente, mediante solicitud por
escrito, estudios y documentación que la soporten. Si “EL
CONTRATISTA” no presenta la solicitud de ajuste de costos en el
plazo establecido, perderá la posibilidad de solicitar dicho ajuste, de
conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes

de costos sea deficiente o incompleta, “LA CONTRATANTE”
apercibirá por escrito a “EL CONTRATISTA” para que, en el plazo de
10 (diez) días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el
error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho
plazo, sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá por
precluido su derecho y por no presentada la solicitud de ajuste de
costos.

DECIMA PRIMERA.- MATERIALES V EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE.-

Los materiales y equipos de instalación permanente que en su caso
“LA CONTRATANTE” suministre a “EL CONTRATISTA”, o que ésta
adquiera para ser destinados a los trabajos citados en la cláusula
primera de este contrato, quedaran bajo la custodia de este último,
quien estará obligado a conservarlos en perfecto estado y a darles el
uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo
acreditar su aplicación mediante. la documentación que proporcione
la residencia de supervisión.

“EL CONTRATISTA” deberá reintegrar a “LA CONTRATANTE” todo

excedente, desperdicio utilizable, remanente de materiales y equipo
cuándo éstos hayan sido suministrados por “LA CONTRATANTE”

En el caso de que “EL CONTRATISTA” no pueda acreditar a plena

satisfacción de “LA CONTRATANTE” la instalación de materiales y
equipos suministrados, o no pueda hacer la entrega correspondiente,
estará obligado a pagarlos a precio actualizado a la fecha de
recepción de los trabajos.

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 13 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

DECIMA SEGUNDA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- La recepción de los

trabajos en forma parcial o total, se realizará conforme a los
lineamientos, requisitos y plazos establecidos en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, por lo cual “EL CONTRATISTA” dará aviso a
“LA CONTRATANTE” de la terminación de la obra, y ésta en un
plazo de 5 (cinco) días naturales revisará que los trabajos cumplan
con las especificaciones de obra correspondientes y estén
debidamente concluidos; por lo tanto, dentro de los 10 (diez) días
naturales siguientes, deberá formalizarse la entrega-recepción de
conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de a Llave. La recepción de los trabajos no exime de las
obligaciones de “EL CONTRATISTA” para con “LA CONTRATANTE”
por trabajos faltantes o mal ejecutados.

“LA CONTRATANTE” podrá efectuar recepciones parciales cuando

a su juicio existieren trabajos terminados, y sus partes sean
identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse. Lo anterior,
previo cumplimiento por parte de “EL CONTRATISTA”, según lo
establecido por el artículo 213 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar

dentro del término de 10 (diez) días naturales a partir de la
recepción, el finiquito de los trabajos en el que se harán constar los
créditos a favor y en contra, que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante. Así como lo previsto en el artículo 217 del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

De existir desacuerdo entre las partes respecto del finiquito, o bien,

“EL CONTRATISTA” no acuda con “LA CONTRATANTE” para su
elaboración dentro del plazo anteriormente señalado en el presente
contrato, “LA CONTRATANTE” procederá a elaborarlo, debiendo
comunicar por escrito su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de
un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión;
una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, éste tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este
plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 del Reglamento de la

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 14 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado

de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Determinado el saldo total, “LA CONTRATANTE” pondrá a

disposición de “EL CONTRATISTA” el pago correspondiente,
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien,
solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo, en
forma simultánea, levantar el Acta Administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes
en el contrato, debiendo contener lo señalado en el artículo 218 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

DECIMA TERCERA.- REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS Y

OBLIGACIONES CONCERTADOS.- Con el objeto de dar
cumplimiento a lo señalado por los artículos 121, 122, 123, 124, 125
y 126 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
El Libro de Bitácora constituirá el instrumento legal de control que la
Supervisión de “LA CONTRATANTE” y la residencia de obra de “EL
CONTRATISTA” utilizarán para verificar los avances y
modificaciones de la obra aquí contratada, formando parte de este
documento, independientemente de la instrumentación de cualquier
otro documento que “LA CONTRATANTE” autorice para dar curso a
recomendaciones o sugerencias durante la ejecución de la obra.

La bitácora deberá permanecer en la Residencia de Obra, a fin de

que las consultas requeridas se efectúen en el sitio, sin que pueda
ser extraída del lugar de los trabajos. Todas las hojas de la bitácora
deberán ser foliadas, referidas al contrato de que se trate y contar
con firmas autógrafas de las personas autorizadas por los
contratantes.

Cuando “EL CONTRATISTA” sustraiga del lugar de ejecución de los

trabajos la bitácora, por si o a través del personal a su servicio, o en
cualquier otro caso en que sea sustraído por cualquier persona ajena
a la relación contractual, no serán reconocidas las notas asentadas
con posterioridad a la fecha del suceso.

Cuando se actualicen los supuestos previstos por el párrafo anterior,

se procederá a levantar acta circunstanciada haciendo constar los
hechos ocurridos, dando vista a la autoridad competente para el
ejercicio de sus atribuciones.

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 15 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

DECIMA CUARTA.- REPRESENTANTES DE LAS PARTES.- “EL CONTRATISTA”.- se

obliga a establecer, anticipadamente a la a la iniciación de los
trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante
permanente que fungirá como superintendente de construcción, el
cual deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato en términos del
artículo 102 del del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio
de la Llave.

“EL CONTRATISTA” comunica a “LA CONTRATANTE” que su

representante en la obra es la Arq. Lizbeth Yojana Velázquez
Axpuac, quien cuenta con la firma electrónica avanzada a efectos
de la operación, control y seguimiento de la bitácora electrónica de
obra pública (BEOP). Asimismo, será quien firma, recibe instrucciones
o información referente a los trabajos encomendados en este
contrato, en caso de que exista sustitución del representante, “EL
CONTRATISTA” informará por escrito a “LA CONTRATANTE”
mediante anotación en bitácora.

“LA CONTRATANTE” se reserva el derecho de aceptación del

representante permanente, el cual podrá ejercer durante cualquier
momento del procedimiento de ejecución de la obra que aquí se
pacta.

Por otra parte, “LA CONTRATANTE” se obliga a nombrar al servidor

público que fungirá como su representante ante “EL
CONTRATISTA”, de acuerdo con lo previsto en el artículo 64 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave y 102 de su Reglamento.

DECIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD LABORAL Y EXTRACONTRACTUAL.-

“EL CONTRATISTA”, reconoce que cuenta con los elementos
propios para cumplir con las obligaciones que deriven de las
relaciones con sus trabajadores, de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 13 y 15 de la Ley Federal del Trabajo y por esa razón, es el
único patrón de las personas que utiliza en la ejecución de la obra
objeto de este contrato, liberando a “LA CONTRATANTE” de
cualquier responsabilidad laboral y de seguridad social, aceptando su
responsabilidad por las demandas que se promuevan derivadas de la
misma.

Asimismo “EL CONTRATISTA” será el único responsable de la

ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 16 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de

construcción, seguridad y usa de la vía pública, protección ecológica
y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o
Municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale “LA
CONTRATANTE”. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que
resultaren por su inobservancia serán a cargo de “EL
CONTRATISTA”. De acuerdo a lo estipulado en el artículo 72 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

“EL CONTRATISTA” responderá de los daños y perjuicios que se

causen a terceros por su negligencia y con motivo de la ejecución de
la obra objeto del contrato, manteniendo al margen a “LA
CONTRATANTE” de toda reclamación o demanda por esos
conceptos.

DECIMA SEXTA.- RETENCIONES Y/O PENAS CONVENCIONALES.- LA

CONTRATANTE" realizará las visitas de supervisión en cualquier
momento que lo considere necesario, para verificar que “EL
CONTRATISTA” se ajuste al proyecto, planos, catálogo de
conceptos, programas y especificaciones de construcción objeto del
contrato y comparará mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrá por no realizada y
por ende no le será cubierto recurso alguno.

Para el caso de incumplimiento total o parcial por parte de “EL

CONTRATISTA”, se aplicarán las siguientes retenciones y/o penas
convencionales:

A) “LA CONTRATANTE” tendrá a facultad de verificar en cualquier

momento si los trabajos objeto de este contrato se están
ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con las fechas
establecidas en el programa de trabajo aprobado; para lo cual “LA
CONTRATANTE” comparará el avance mes a mes contra el
programa y los trabajos efectivos ejecutados.
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el
párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de la que
debió realizarse, “LA CONTRATANTE” procederá a hacer las
retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en
proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las
cuales serán calculadas en función del avance en la ejecución de
los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de
estimaciones pactadas en el contrato. Se calculará la retención
aplicando el 5 al millar al importe de los trabajos no ejecutados,

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 17 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

multiplicando por cada día de atraso correspondiente al periodo

en que debieron ejecutarse esos conceptos. Asimismo, cuando
“EL CONTRATISTA” regularice los tiempos de atraso señalados
en el programa de ejecución, podrá recuperar las retenciones
económicas que se hayan efectuado conforme al citado programa.

La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva,

si a la fecha de terminación de los trabajos, pactada en la cláusula
tercera del contrato, los trabajos no se han concluido, por causas
imputables a “EL CONTRATISTA” dando como resultado, las
penas convencionales.

B) Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecución

de los trabajos por causas imputables a “EL CONTRATISTA”
determinadas únicamente en función del importe de los trabajos
no ejecutados en la fecha pactada en la cláusula tercera del
presente contrato para la conclusión total de la obra.

Por lo anterior, si “EL CONTRATISTA” concluye los trabajos en la

fecha pactada: el monto de la pena convencional seguirá
incrementándose hasta la fecha en que se terminen totalmente
los trabajos programados, o que se rescinda el contrato por parte
de “LA CONTRATANTE”, aplicándose el 5 al millar al importe de
los trabajos faltantes de ejecutar en la fecha de terminación
programada, por cada día de atraso.

Las penas convencionales se aplicarán sin incluir el Impuesto al

Valor Agregado, considerando los ajustes de costos que se hayan
autorizado. Dichas penas no podrán ser superiores, en conjunto, al
monto de la garantía de cumplimiento del contrato.

El importe de las retenciones se descontará administrativamente

de las estimaciones que se formulen y el de las penas
convencionales en el finiquito de los trabajos, y se aplicarán,
siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por
causas imputables a “EL CONTRATISTA” y que no haya sido
resultado de la demora motivada por caso fortuito, fuerza mayor o
por razones de interés general que a juicio de “LA
CONTRATANTE”, no se atribuya a culpa de “EL CONTRATISTA”.

De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de los

trabajos pactada en el contrato y quedaran trabajos pendientes de
ejecutar, éstas seguirán en poder de “LA CONTRATANTE”; la
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 18 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo se hará

efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya
aplicado “LA CONTRATANTE”.

De resultar saldo a favor de “EL CONTRATISTA” por concepto de

retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos y
determinada las penas convencionales, procederá su devolución a
éste.

Cuando “LA CONTRATANTE” reintegre al contratista algún

monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.

Independientemente de las retenciones a de las penas

convencionales que se apliquen, “LA CONTRATANTE”, podrá
optar entre exigir el cumplimiento del contrato, a bien, la rescisión
administrativa del mismo, hacienda efectiva la garantía de
cumplimiento del contrato, así coma la garantía de anticipo, total
o parcialmente, según proceda en la rescisión, en el caso de que
el anticipo no se encuentre totalmente amortizado.

SI “LA CONTRATANTE” opta por la rescisión administrativa del

contrato, se apegará a lo establecido en as artículos 200, 202 y
203 del Reglamenta de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacia de la
Llave.

DECIMA SEPTIMA- SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO Y

TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA
CONTRATANTE” podrá suspender temporalmente, en todo o en
parte, la obra contratada, en cualquier momento, par causas
justificadas o por razanes de interés general, sin que ella implique su
terminación definitiva, de conformidad con la prevista en el artículo
66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estada de Veracruz de Ignacia de la Llave, y de acuerda con lo
previsto en los artículos 189,191,192 y194 de su Reglamento.

El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos

legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron
dicha suspensión.
Para el caso de que las partes acuerden la terminación anticipada del
presente contrato, deberán ajustarse a lo previsto por los artículos 66
segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y de acuerdo
con lo prevista en los artículos 195,196,197 de su Reglamento.

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 19 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

DECIMA OCTAVA.- RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Las

partes convienen en que el contrato podrá ser rescindida en caso de
incumplimiento y acuerdan que cuando “LA CONTRATANTE” sea a
que determine su rescisión, ésta operará de pleno derecho y sin
necesidad declaración judicial, bastando para ella que se cumpla el
procedimiento que se establece en la cláusula siguiente, en tanta que
si fuera “EL CONTRATISTA” quien decidiera rescindirlo, será
necesaria que acuda ante los Tribunales Estatales y obtenga la
declaración correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por las
artículos 199, 200, 201 y 202 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estada de Veracruz de
Ignacia de a Llave.

“LA CONTRATANTE”, queda en libertada de rescindir el contrato sin

responsabilidad y sin necesidad de declaración judicial previa, cuando
“EL CONTRATISTA” incurra en las siguientes causales:

I.- Cuando “EL CONTRATISTA” no inicie los trabajos objeto del

contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha
convenida sin causa justificada

II.- Si “EL CONTRATISTA” interrumpe injustificadamente a ejecución

de los trabajos a se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos
que se haya detectado como defectuosa, por “LA CONTRATANTE”.

III.- Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad

con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las
órdenes dadas por el residente de obra a por el supervisor.

IV.- Si “EL CONTRATISTA” no dé cumplimiento a los programas de

ejecución convenidos por falta de materiales, trabajadores a equipo
de construcción y que, a juicio de “LA CONTRATANTE”, el atraso
pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el
plazo estipulado.

No implicará retraso en el programa de ejecución convenido y, por lo

tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa
de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de pago de
estimaciones o la falta de información referente a pIanos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas
de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de
instalación permanente, de licencias y permisos que deba

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 20 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

proporcionar a suministrar “LA CONTRATANTE”, así como cuando

ésta hubiere ordenado a suspensión de los trabajos.

V.- Si “EL CONTRATISTA” es declarado en concurso mercantil o en

los términos de la ley de la materia.

VI.- Si “EL CONTRATISTA” subcontrata parte de los trabajos objeto

del contrato, sin contar con a autorización por escrito de “LA
CONTRATANTE”.

VII.- Si “EL CONTRATISTA” transfiere los derechos de cobro

derivados del contrato sin contar con la autorización por escrito de
"LA CONTRATANTE.

VIII.- Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA CONTRATANTE” y a las

Autoridades que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos
necesarias para la inspección, vigilancia y supervisión de los
materiales y trabajos.

IX.- Si “EL CONTRATISTA” cambia su nacionalidad por otra, en el

caso de que haya sido establecido como requisito, tener una
determinada nacionalidad.

X.- Si" EL CONTRATISTA" siendo extranjero, invoque la protección de

gobierno en relación con el contrato.

XI. Si “EL CONTRATISTA” no presenta a “LA CONTRATANTE” las

pólizas de fianza, o si éstas no reúnen los requisitos solicitados.

XII.- Si “EL CONTRATISTA” presenta a “LA CONTRATANTE” pólizas

de fianza apócrifas.

XIII.- Si “EL CONTRATISTA” incumple con el compromiso que, en su

caso, haya adquirido al momento de la suscripción del contrato,
relativo a la reserva y confidencialidad de la información o
documentación proporcionada por “LA CONTRATANTE” para la
ejecución de los trabajos; y

XIV.- Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento en el tiempo y

forma a los demás anexos del presente contrato tales como:
proyectos, pIanos, especificaciones generales y particulares de
construcción, programa de ejecución de obra, convocatoria a la
licitación, catálogo de conceptos, bitácoras y los presupuestos

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 21 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

correspondientes y demás documentos mediante los cuales se

consignen obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

XV.- En general, que “EL CONTRATISTA” incumpla cualquiera de las

obligaciones derivadas del contrato.

En caso de incumplimiento a violación por parte de “EL

CONTRATISTA” a cualesquiera de las obligaciones del contrato, “LA
CONTRATANTE” podrá optar entre exigir el cumplimiento del mismo
con el consecuente cobra de las penas convenidas o declarar la
rescisión conforme al procedimiento que se señala en la cláusula
siguiente; además de que si “LA CONTRATANTE” opta por la
rescisión “EL CONTRATISTA” estará obligado a pagar por concepto
de daños y perjuicios una pena convencional, que podrá ser hasta por
el monto de las garantías otorgadas a juicio de “LA
CONTRATANTE”. Independientemente de las penas por atraso
señaladas en la cláusula Décima Sexta.

Independientemente de las penas convencionales estipuladas en este

contrato, en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar del
anticipo se reintegrará a “LA CONTRATANTE” en un plazo no mayor
de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le
sea comunicada la rescisión a “EL CONTRATISTA”. En caso de
saldos a favor de “LA CONTRATANTE”, éstos deberán ser
reintegrados par “EL CONTRATISTA”, dentro del plaza que al efecto
determine la propia contratante, de lo cual, y si así no fuere,
entonces dichos saldos deberán incluir los intereses que se generen
hasta su total devolución, al efecto, los mencionados intereses
deberán calcularse de acuerdo a la tasa que será igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado, en los casos de
prórroga para el pago de crédito fiscal.

Cuando “LA CONTRATANTE” decida rescindir el contrato, la

recepción parcial quedara a juicio de la misma, quien liquidará el
importe de los trabajos que decida recibir, procederá a hacer
efectivas las garantías y se abstendrá de cubrir los importes
resultantes de trabajos aún no liquidados, hasta que se otorgue el
finiquito correspondiente, del cual deberá preverse el sobrecosto de
los trabajos aun no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación
de los materiales y equipos que, en su caso haya recibido.

DECIMA NOVENA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISION.- De acuerdo a lo

dispuesto por los artículos 200, 203, 204 y 205 del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 22 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

de Veracruz de Ignacio de la Llave, ambas partes aceptan

expresamente que si “LA CONTRATANTE” considera que “EL
CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causales de rescisión
que se consignan en el contrato, se procederá a rescindir
administrativamente el presente contrato, a través del Director
General y/o el Titular de la Unidad Jurídica, indistintamente, “ EL
CONTRATISTA” manifiesta que está de acuerdo en que dichos
servidores públicos son competentes para rescindir el presente
contrato, de conformidad con lo siguiente.

1° Lo comunicará por medio de notificación a “EL CONTRATISTA”,

en la forma en que las leyes supletorias lo señalan, a fin de que éste
exponga al respecto lo que a su derecho convenga y aporte, en su
caso, las pruebas que estime pertinentes, en un término de 10 días
hábiles, contados a partir de la fecha en que se reciba la notificación
del inició de rescisión.

2° El finiquito correspondiente deberá otorgarse dentro de los treinta

días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la
determinación de la rescisión, a fin de proceder a hacer efectivas las
garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los
trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los
materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL
CONTRATISTA”.

3° Desde el inicio del procedimiento de rescisión, “LA

CONTRATANTE”, en forma precautoria, se abstendrá de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta
que se otorgue el finiquito que proceda, y desde ese inicio se
procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados, de
las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
trabajos, levantando Acta Circunstanciada ante Fedatario Público, con
o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA” en la que se hará
constar el estado en que se encuentren los trabajos, misma que
servirá de base para el pago del finiquito correspondiente.

4° Transcurrido el término marcado en el primer punto de esta

cláusula, si “EL CONTRATISTA” no manifiesta nada en su defensa o
si después de que lo hiciera dentro de un plazo de 15 días hábiles, se
le comunicará la resolución que corresponda.

VIGESIMA.- PROCEDIMIENTOS PARA RESOLUCION DE CONTROVERSIAS.-

Tanto “EL CONTRATISTA” como “LA CONTRATANTE” podrán llevar

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 23 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

a cabo el procedimiento correspondiente para la resolución de

controversias que se susciten con motivo de la interpretación y
aplicación de las cláusulas del presente contrato o por cuestiones
derivadas de su ejecución, ante las Instancias Estatales a que haya
lugar, de acuerdo con lo estipulado en el Titulo Octavo, “Del Recurso
Administrativo y del Procedimiento de Conciliación del Reglamento de
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.

VIGESIMA PRIMERA.- NORMATIVIDAD APLICABLE.- Las partes se obligan a

sujetarse estrictamente, para a ejecución de la obra materia de este
contrato, a todos y cada una de las cláusulas que lo integran, así
coma a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás normas y
disposiciones administrativas aplicables vigentes en el Estado, así
como a los documentos detallados en el inciso G) de la declaración
segunda de este instrumento.

Para el caso de que existieran controversias de carácter técnicos o

administrativos, ambas partes acuerdan que las mismas se subsanen
de común acuerdo, sujetándose estrictamente a lo señalado en la
normatividad existente de la materia.

VIGESIMA SEGUNDA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.- “EL

CONTRATISTA” acepta que de las estimaciones que se le cubran se
hagan las siguientes deducciones:

El cinco al millar del importe de cada estimación para cumplir con lo

que establece el artículo 65 párrafo quinto de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, como derechos por el servicio de vigilancia,
inspección y control de los trabajos.

El dos al millar sobre el importe del contrató, reteniéndolo de cada

estimación cobrada, con la finalidad de cumplir con lo estipulado en
el “Convenio de Apoyo para la Retención a Empresas Constructoras
del dos al millar de la Obra", de fecha 15 de abril de 1996. Haciendo
la aclaración que esta deducción se aplicará únicamente a “EL
CONTRATISTA” afiliado a la Cámara Mexicana de la Industria de la
Construcción.

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 24 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

La Dependencia encargada de hacer el pago de las estimaciones de

obra, retendrá el importe correspondiente a que se refieren los
párrafos anteriores.

VIGESIMA TERCERA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente

contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente
estipulado en el mismo, las partes se someten a la Jurisdicción de los
Tribunales Estatales con sede en a ciudad de Xalapa, Veracruz de
Ignacio de la Llave.

Por tanto, “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera

corresponderle por razones de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de Xalapa-Enríquez,

Veracruz de Ignacio de la Llave, el día ocho del mes de septiembre
del año dos mil veintitrés.

POR “LA CONTRATANTE” POR “EL CONTRATISTA”

ARQ. FELIX JORGE LADRÓN DE C. DIANA YAMILETH RODRIGUEZ

GUEVARA BENÍTEZ PORTILLA

DIRECTOR GENERAL ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO

M.A.P. VICTOR HUGO AGUILAR ING. ANDRES LUCIDO MORA

MONTOYA SUBDIRECTOR SUBDIRETOR DE
ADMINISTRATIVO Y PRESIDENTE DEL INFRAESTRUCTURA
COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS
Av. Lázaro Cárdenas 295 El
Página 25 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814
 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° CAEV-FISE-2023-E06-LP.

LIC. MARIA ARELI TRUJILLO TAPIA ING. ALEJANDRA MARIA ROMERO

JEFA DE LA UNIDAD JURIDICA MANZANO JEFA DEL DEPARTAMENTO
DE LICITACIONES Y COSTOS

Av. Lázaro Cárdenas 295 El

Página 26 de 26
Mirador CP. 91170, Xalapa,
Veracruz Tel. 01 228 814