Exemple d’un

Cahier des Clauses

Techniques Particulières

Construction d’un terrain de basket 3x3

Aménagements extérieurs,
clôture, terrassement et revêtement de sol
Lot unique

CCTP élaboré par Monsieur Roger COUTO dans le cadre

de la Construction d’un terrain de basket 3x3
(Chargé d’affaire Mairie de Poitiers)
[email protected]
Aire de jeux du Moulin de Chasseigne
Bd Chasseigne 86 000 Poitiers

Page 1 sur 10
 SOMMAIRE
I/ DESCRIPTIF ET PRESENTATION DU PROJET
1 Définition
2 Procédure
3 DOE
4 Vérifications, études, mises au point, connaissances du
dossier
5 Documents d’études échantillons, prototypes contrôles
6 Décomposition des travaux
7 Qualité des sols et pentes
8 Modalités d’intervention
9 Hygiène et Sécurité
II/ COORDINATION ET LIAISON ENTRE ENTREPRISE
III/ PLANS ET DOCUMENTS
IV/ CONSTRUCTION DU TERRAIN
1 Détail des prestations du terrain de basket et abords
2 Terrassement et bordures
3 Revêtement de sol, géotextile, fondation et béton poreux
4 Clôture
5 Plantations et engazonnement
6 Cadre règlementaire

V/ NETTOYAGE DU CHANTIER

VI/ GARANTIES

VII/ RECEPTION

Page 2 sur 10
I/ DESCRIPTIF ET PRESENTATION DU PROJET :
1. Définition :

Le présent document a pour objet de décrire les travaux nécessaires à

l’exécution du projet suivant :
Travaux d’aménagement, sur la surface du tennis existant, d’un terrain
de basket 3x3 en béton drainant, d’un terrain en grave compactée multi usages
(boules, pose d’une petite tribune, etc.),
Les mesures indiquées sur le CCTP et sur les plans, sont données à
titre indicatif et doivent être vérifiées par l’entreprise.

2. Procédure :

Marché à procédure adaptée

3. DOE :
Documents attendus en fin de chantier

DOE/plans de récolement
Liste des matériels matériaux utilisés/fiches techniques
Fiche technique du béton drainant/ref couleurs
Garanties

4. Vérifications, études, mises au point, connaissances du dossier

- L'entrepreneur ne pourra en aucun cas arguer que des erreurs ou

omissions dans les plans ou dans le présent C.C.T.P. le dispensent
d'exécuter intégralement tous les ouvrages nécessaires à
l'achèvement des travaux.
- Avant le démarrage du chantier et en cours des travaux,
l’entrepreneur doit demander au Maître d'œuvre la remise de tous
les documents écrits ou figurés utiles pour compléter le projet. Il est
tenu de vérifier de l’exactitude des côtes et indications des plans
qui lui sont remis dans le présent dossier.
- Il doit signaler au Maître d'œuvre, erreurs ou omissions qu’il pourrait
relever.
- Le défaut de réserves écrites et formulées avant l’exécution des
ouvrages, équivaut pour l’entrepreneur, à l’acceptation pleine et
entière des dispositions et indications des documents du présent
dossier.
- L'entrepreneur doit établir, à sa charge, tous les plans d'exécution et
notes de calculs, et se mettre en rapport avec le Maître d'œuvre
pour fixer tous les points de détail du projet d'exécution.
- Il établit et soumet à l'approbation du Maître d'œuvre et/ou du
bureau de contrôle, toutes les études, notes de calculs nécessaires
à la bonne marche des travaux.
- Toutes modifications éventuellement prescrites par le Maître
d'œuvre ne diminuent en rien la responsabilité de l'entrepreneur si
celui-ci n'a pas présenté, en temps voulu, des objections écrites et
motivées.

Page 3 sur 10
- L’entrepreneur doit demander, en temps utile, toutes les précisions
qui lui feraient défaut, pour la commande de tous matériaux, objets
et appareils de provenance spéciale mentionnés au C.C.T.P. Dans
le cas où la demande n’aurait pas été faite en temps utile par
l’entrepreneur, le Maître d'œuvre pourra imposer tous les autres
matériaux, objets ou appareils.
- Au cas où le remplacement de matériaux ou de réfection d’ouvrages
serait reconnu nécessaire, l’entrepreneur supporte les dépenses
qu’entraînent ces réfections. L’entrepreneur est tenu d’entreprendre
les réparations ou remplacement de matériaux, jugés nécessaires
par le Maître d'œuvre (délai notifié par le Maître d'œuvre).
- Avant d’exécuter ses propres ouvrages, il devra vérifier que les
ouvrages des autres corps d’état qui sont en relation avec les siens
sont réalisés correctement et conformément aux plans.
- L’entrepreneur ne saurait invoquer le manque d’instructions ou de
renseignements, pour justifier les retards apportés à l’achèvement
des travaux.

5. Documents d’études échantillons, prototypes, contrôles :

- L’entrepreneur remettra pour acceptation par le Maître d'œuvre,

les échantillons et documentations de tous les matériels et produits
qu’il propose d’utiliser.
- Sur demande du Maître d'œuvre, il exécutera sur le site tous les
éléments prototypes nécessaires aux travaux.
- Il devra y apporter toutes les modifications et mises au point jugées
nécessaires.
- L’entrepreneur doit à tout moment rester à la disposition du Maître
d'œuvre pour lui permettre d’effectuer tous les contrôles que celui-
ci jugera nécessaires, que ces contrôles aient lieu sur le chantier
ou en atelier.
- Lorsque certains ouvrages sont destinés à être cachés dans les
ouvrages définitifs, il devra le signaler à temps pour que les
contrôles puissent être effectués, en présence du maître d'œuvre.

6. Décomposition des travaux :

Exemple : sur l’emplacement de l’actuel tennis:

- Mise en place de clôture de protection du chantier, au moyen de

barrières de type « HERAS ».
- Dépose de la surface goudronnée actuelle et dépose de la clôture
restante.
- Façon de deux dés pour recevoir les panneaux de basket.
- Remise à niveau du fond de forme, préparation des niveaux,
compactage, cylindrage.
- Reprise du caniveau d’évacuation EP, pose de bordures.
- Réalisation d’une semelle filante le long de la haie, avec muret
servant de bordure et support de clôture.
- Façon d’un sol en béton drainant sur la surface du terrain de basket
17x24.
- Sur le restant de la surface, réalisation d’un terrain en grave
compactée, multi usages.

Page 4 sur 10
 - Pose de clôture le long de la haie.
- Réalisation des tracés de jeux selon plan et cotés.
- Plantation de 12 unités d’arbres ou arbustes, remise en état et
engazonnement.
- Pose de deux bancs sur socle béton.
- Pose de deux assis-debout sur socle béton.
- Les travaux seront réalisés en une tranche unique.
- Le phasage et la méthodologie concernant l’exécution des travaux
seront affinés lors de la réunion de coordination avant le début des
travaux.

7. Qualité du sol et pentes :

- Le sol est construit sur le principe d’un terrain de tennis en béton

drainant.
- La planimétrie doit être la plus parfaite possible.
- Le sol doit être réalisé de telle sorte que le rebond de la balle n’est
pas altéré et qu’il n’y ait pas de risque de chutes pour les joueurs.
- Les flaches, repérés à la règle de 3 m, doivent être inférieurs ou
égaux à 6 mm. Cela signifie qu’une fois la règle en appui sur ces
extrémités, il ne doit pas y avoir un espace de plus de 6 mm entre
la règle et le sol.
- Les flaches repérés à la règle de 0.30 m ne doivent pas dépasser 2
mm.
- Le terrain est constitué de plusieurs sections de dalles avec des
joints, il ne doit pas y avoir de désaffleurèrent entre les sections
adjacentes.
- Les pentes doivent être impérativement réalisées en double pente
transversale (dans le sens de la largeur du terrain).
- La pente ne doit pas excéder 1% et elle doit permettre l’évacuation
de l’eau de pluie en cas de fortes chutes.

8. Modalités d’intervention :

Le personnel de l’équipe d’intervention

Désignation par l’entreprise d’un responsable de l’équipe d’intervention
Equipement du personnel
Equipement de Protection Individuel.
Consignes particulières
Tous travaux impliquant une modification des ouvrages à exécuter devront avoir reçu
l’aval du Maître d’Œuvre.
Aucune décision de cet ordre ne pourra être prise par les entreprises sous peine de
voir ces modifications démontées ou détruites, à l’entière charge de l’entrepreneur.

9. Hygiène et sécurité :

Installation de chantier :
L’entreprise prendra possession du chantier dans l’état ou il se trouve.
Le chantier est soumis à la mission de SECURITE et HYGIENE de chantier.
L’entreprise devra par conséquent prendre en compte dans son offre les moyens
nécessaires à la mise en œuvre, tels que définis dans le plan de prévention.
Chaque entreprise aura la gestion de ses déchets, ils devront être régulièrement
évacués.

Page 5 sur 10
Le site sera restitué propre et nettoyé de tous déchets liés à la réalisation des
travaux.
Sécurité des installations :
Un plan de prévention sera signé par les entreprises, réalisé par le Maitre d’Œuvre.
Sécurité des personnes :
La zone de travaux sera interdite à toutes personnes non autorisées. Un périmètre
de sécurité doit être installé pour chaque zone d’intervention et de stationnement.
Les personnes travaillant sur le chantier auront accès à l’eau, aux toilettes et au
téléphone.

LE NON RESPECT DE CES MESURES DE SECURITE ET/OU DU PLAN DE

PREVENTION POURRA ENTRAINER L’ARRET DES TRAVAUX SUR SIMPLE
DECISION DU MAITRE D’OEUVRE.

II/ COORDINATION ET LIAISON ENTRE ENTREPRISE :

- Un pré-planning de travaux est établi et annexé. Un planning définitif

sera réalisé lors de la réunion de coordination qui aura lieu avant le
début des travaux.

III/ PLANS ET DOCUMENTS :

CCTP
BDPGF
Plans du site indiquant les accès et les zones d’intervention
Plans état actuel et projet
Plan topo

IV/ CONSTRUCTION DU TERRAIN:

1.Détail des prestations terrain de Basket 3x3 et abords:

- Pose d’une protection pour passer au-dessus du sautoir.

- Mise en place de clôture de protection du chantier, au moyen
de barrières de type « HERAS ».
- Dépose du sol actuel sur le tennis, enlèvement des gravois.
- Réalisation d’une tranchée le long de la haie, coulage d’une
semelle filante ferraillée, servant de support de clôture et de
bordure.
- Façon de deux dés pour recevoir les poteaux de basket.
- Poteaux fournis par la ville à poser à la hauteur
réglementaire.
- Remise à niveau du fond de forme, compactage cylindrage,
des niveaux et des formes de pente.
- Reprise du caniveau d’évacuation EP.
- Façon d’un sol en béton drainant sur la surface du terrain de
basket 442 m2, bicolore (terrain et raquettes).
- Sur le restant de la surface, réalisation d’un terrain en grave
compactée, multi usages.

Page 6 sur 10
 - Pose de clôture le long de la haie, hauteur 2.50m en grillage
maille soudée du type NYLOFOR 3D de chez BETAFENCE
ou équivalent.
- Pose des poteaux de basket à la hauteur réglementaire
(3.05m sur le dessus du cercle par rapport au sol). Attention à
l’alignement et au parallélisme.
- Réalisation des tracés de jeux selon plan et cotes (propreté
du tracé et précision exigés).
- Fourniture et plantation de 12 unités d’arbres ou arbustes.
- Remise en état et engazonnement des parties en herbe
touchées par le chantier.
- Pose de deux bancs sur socle béton.
- Pose de deux assis-debout sur socle béton.
- Remise en état du sautoir.
- Travaux de finition et de nettoyage du chantier.
- Tout travail et toute installation devront être réalisés, suivant
les règles de l’art.
- L’ensemble des travaux sera exécuté conformément à tous
les décrets, arrêtés, règlement et normes en
- vigueur à la date du marché. Les matériaux employés pour
les travaux et ceux entrant dans les produits
- manufacturés mis en œuvre devront satisfaire aux :
- Normes européennes,
- Normes françaises homologuées,
- Documents techniques unifiés (D.T.U., établis par le groupe
de coordination des textes techniques ou par sa commission
spéciale) ou reconnus comme tels par lui.

2. Terrassement:

- L’entreprise sera réputée connaître parfaitement le site, la

composition des sols et ne pourra prétendre de ce fait une
modification de son prix forfaitaire, quel que soit la nature des
terrains rencontrés.
- L’entreprise devra la réalisation des piquetages nécessaires à
l’implantation des revêtements en fonction des côtes et
alignements à respecter.
- Avec raccordements sur regards, boîtes de branchements et
autres.
- Fonds de fouilles dressés, nettoyage des gravois et déchets
au fur et à mesure de l’avancement.
- Fourniture et pose d'un entourage constitué de parpaing à
banché ferraillé ou d'une longrine en béton armé sur
fondation béton le long de la haie.
- Pose de bordure sur les extrémités.
- Réalisation à l’engin mécanique, les travaux comprennent
terrassement en terrain de toute nature par tous moyens
mécaniques, les niveaux seront compatibles avec les
ouvrages à exécuter et permettre l’évacuation naturelle des
EP.
- Les poteaux de la clôture seront fixé au niveau de
l'entourage, prévoir les réservations nécessaires ainsi que les
fondations appropriées.

Page 7 sur 10
 - Compactage de la terre végétale au niveau des parties à
engazonner.
- L’évacuation des déblais aux décharges appropriées.

3. Revêtement de sol, géotextile, fondation et béton poreux:

- Fourniture et pose, sur l'ensemble de la surface de la plate-

forme, d'un feutre anti contaminant non tissé type routier.
Polypropylène, classe 3. Recouvrement des lés sur 15 cm.
- Fourniture et mise en place d'une couche de fondation sur
0m20, constituée d'une couche de graviers concassé 20/40
suivi d'une couche de blocage avec du gravillon 5/15.
Compactage au rouleau à bille non vibré.
- Fourniture et mise en œuvre d'une dalle en béton drainant,
coloré dans la masse, deux tons, monolithique constituée de
gravillon 2/4, 2/6 ou 4/6 lavé. Liant ciment à raison de
300kg/m3. Epaisseur minimum: 12 cm.
- VARIANTE EXIGEE: Fourniture et mise en œuvre d'une
dalle en béton drainant ordinaire, à peindre, monolithique
constituée de gravillon 2/4, 2/6 ou 4/6 lavé. Liant ciment à
raison de 300kg/m3. Epaisseur : 12 cm minimum.

- Mise en œuvre d'une armature de liaison constituée de fer

tors Ø 8mm galvanisés.
- Mise en œuvre de joint de dilatation à base de granulats de
caoutchouc de 5 à 6 mm coulés à chaud. Compris toutes
suggestions de parfaite finition.
- Logos (GRDF et lignes de jeux blanches adaptées au
revêtement. Largeur normalisée. Marquage du centre du
terrain.
- En conformité à la norme NF P 90 110.Compris toutes
suggestions de parfaite finition.
- VARIANTE EXIGEE : Application d'une couche de synthèse
microporeuse pour l'accrochage de la peinture sur le support.
- Mise en œuvre de la peinture spécifique et normalisées
comme pour les cours de tennis en 3 couches croisées.
Couleur : bleu foncé pour le terrain, beige pour les raquettes.
- Le maître d'œuvre se réserve la possibilité de modifier la
teinte.
- Le RAL sera confirmée lors de la réunion de
COORDINATION.
- En conformité à la norme NF P 90 110. Compris toutes
suggestions de parfaite finition.

4. Clôtures :

- Fourniture et pose de clôture env. 2.5 m de haut, panneaux

soudés de type NYLOFOR 3D de chez BETAFENCE ou
équivalent, sur poteaux type BEKAFIX ou équivalent, env. 80
ml.
- Dans ce cas précis les picots défensifs devront être posés en
bas.

Page 8 sur 10
 - Panneaux de grillage maille soudée, longueur 2.50m, d’une
hauteur de 1.20 m, renforcés par deux nervures horizontales,
galvanisation à chaud à 80 g/m2 et plastification Polyester 60
microns minimum, couleur verte RAL 6005, maille de 200/50
mm, diamètre du fil 5 mm, fixation panneaux par deux clips
métalliques et par boulons M6 en acier inoxydable tête
bombée à 6 pans creux, ou vis inox avec écrous inox anti-
vandalisme.
- Poteaux en acier, avec capuchon PVC, de section 70/45/1.5
mm en forme de I, finition galvanisée à chaud et plastification
Polyester couleur verte RAL 6005.
- Scellement des poteaux se fera par scellement béton dosé à
250 kg/m3.
- Toute visserie utilisée doit être en acier inoxydable.

5. Plantations et engazonnement :

- Plantation de 12 unités d’arbres ou arbustes et CP, sur la

haie actuelle en remplacement d’unités qui auraient été
touchées par les travaux.
- Remise en état engazonnement des parties en herbe
touchées par les travaux.

6. Cadre règlementaire :

- Les ouvrages du présent lot devront répondre aux conditions et

prescriptions des documents techniques qui lui sont applicables
à la date de remise des offres.
- Les travaux du présent lot seront réalisés suivant les règles de
l'art en conformité avec les règles en vigueur et, en particulier,
avec les spécifications générales C.C.T.G et les documents
techniques unifiés (D.T.U). La qualité de la réalisation exige des
prestations irréprochables.
- DTU 2602, pour les chapes et dalles à base de liants
hydrauliques.
- DTU 12, pour les travaux de terrassement. NPF 11.300, pour
l’exécution de terrassements.
- DTU 20.1, pour les ouvrages de maçonnerie de petits
éléments.
- NF-EN 10223-7 de janvier 2013, fils et produits tréfilés.

V/ NETTOYAGE DU CHANTIER :
- Les entreprises devront le nettoyage quotidien du chantier, la
sortie et l’enlèvement journalier des gravois résultant de leurs
interventions.
- A l’achèvement des travaux, la sera nettoyée pour une mise en
service par le titulaire du marché.

Page 9 sur 10
VI/ GARANTIES :

- Dans le cas où les travaux présenteraient des malfaçons ou

vices cachés ou exécution non conformes aux directives et
prescriptions qui lui incombent, l'entreprise devra reprendre ses
travaux et se verra imputer les éventuelles pénalités de retard
correspondantes.
- Sur les équipements de jeux, tous les produits originaux seront
garantis contre le bris dû à des défauts dans les matériaux ou à
des vices de fabrication. L'entrepreneur s'engage à joindre les
attestations d'assurance de ces garanties lors de la remise de
son offre. L'entrepreneur s'engage à livrer gratuitement, pendant
la période de garantie, les pièces de rechanges originales pour
le remplacement des pièces défectueuses. Ces garanties ne
comprennent pas l'usure normale due à l'utilisation des jeux,
cette usure est donnée à titre indicatif dans la notice d'entretien.
- Le décollement et la désagrégation des sols, ne résultant pas
d'actes malveillants, seront garantis deux ans minimum.

VII/ RECEPTION DE CHANTIER :

- Un PV de réception sera signé par le Maître d’Œuvre et
l’entreprise, à la date prévue au calendrier général d’exécution.

Page 10 sur 10