RÈGLEMENT DE CONSULTATION

Appel d’offres ouvertinternational

sur offre de prix N°73/2024/DRSPSGON

Pour la passation d’un marché ayant pour objet :

« FOURNITURE DE PETIT MATERIEL DE SOINS ET D’EXAMEN DESTINES AUX ETABLISSEMENTS DE

SOINS DE SANTE PRIMAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE LA
PROTECTION SOCIALE DE GUELMIM-OUED NOUN »
Lot unique.

Passé par appel d’offres ouvert international sur offres de prix en application de l’alinéa 1 du paragraphe 1
de l'article 19, du paragraphe 3 alinéa b) de l'article 19 et Paragraphe 1 de l’article 20 et du Paragraphe 3
alinéa b) de l'article 20 du décret N° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés
publics.

1
ARTICLE 1 : OBJET DU RÉGLEMENT DE CONSULTATION :
Le présent règlement de la consultation concerne l’appel d’offres ouvert international sur offres
N°73/2024/DRSPSGONde prix ayant pour objet :
« FOURNITURE DE PETIT MATERIEL DE SOINS ET D’EXAMEN DESTINES AUX ETABLISSEMENTS
DE SOINS DE SANTE PRIMAIRES RELEVANT DE LA DIRECTION REGIONALE DE LA SANTE ET DE
LA PROTECTION SOCIALE DE GUELMIM-OUED NOUN »
« Lot unique.
Il a été établi en vertu des dispositions de l’article 21 du décret n°2-22-431du 15 chaabane 1444 (08
mars 2023) relatif aux marchés publics.
Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les
conditions et les formes prévues par le décret n°2-22-431 précité. Toute disposition contraire au
décret n°2-22-431 précité est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions
complémentaires conformes aux dispositions de l’article 21 et des autres articles du décret N°2-22-
431 du 15 Chaabane 1444 (08 Mars 2023) relatif aux marchés publics.
ARTICLE 2 : MAITRE D’OUVRAGE :
Le maître d’ouvrage dumarché qui sera passé suite au présent appel d’offres est Mr. le Directeur
Régional de la Santé et de la Protection Sociale à la Région GUELMIM OUED NOUN.

ARTICLE 3 : CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS :

Conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics,
Peuvent, valablement, participer et être attributaire du marché issu du présent appel d’offres, dans le
cadre des procédures prévues par le décret N° 02-22-431, les personnes physiques ou morales qui :
 Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
 Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes
exigibles ou, à défaut de règlement, constitué de garanties jugées suffisantes par le comptable chargé
du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement des
créances publiques ;
 Sont affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale ou à un autre régime particulier de
prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en
situation régulière auprès de ces organismes ;
 Exercent l’une des activités en rapport avec l’objet du marché.
Ne sont pas admises à participer aux appels d’offres :
 Les personnes en liquidation judiciaire ;
 Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l’autorité
judiciaire compétente ;

2
  Les personnes ayant fait l’objet d’une décision d’exclusion temporaire ou définitive prise
conformément aux dispositions de l’article 152 du décret n°2-22-431 du 15 chaabane 1444
(08 mars 2023)
 Les personnes qui représentent plus d’un concurrent dans un même marché,
 Les prestataires de services ayant contribué à la préparation du dossier de l’appel d’offres
concerné ;
 Les titulaires dont les marchés ont fait l’objet de résiliation pour une faute qui leur incombe
au titre des marchés d’achèvement y afférents.
ARTICLE 4 : LISTE DES PIÈCES JUSTIFIANT LES CAPACITÉS ET LES QUALITÉS
DES CONCURRENTS ET PIÈCES COMPLÉMENTAIRES ;
Conformément aux dispositions de l’article 28 du décret n° 2-22-431 précité, les pièces à fournir par
les concurrents sont :
I) Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique.
A. Le dossier administratif comprend :
1 – Pour chaque concurrent, au moment de la présentation des offres :
a)les ou les pièces justifiantes les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent.
Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
● S’il s’agit d’un auto-entrepreneur ou d’une personne physique agissant pour son propre compte,
aucune pièce n’est exigée ;
● S’il s’agit d’un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter, selon le cas :
Une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu’il agit au nom d’une
personne physique ;
Un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l’original du procès-
verbal de l’organe compétent lui conférant le pouvoir d’agir au nom de cette société ;
L’acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas
échéant.
● S’il s’agit d’une coopérative ou d’une union de coopératives, la ou les pièces justifiant les pouvoirs
conférés à la personne agissant au nom de la coopérative ou de l'union de coopératives.
b) la déclaration sur l’honneur ;
c) l’original du récépissé du cautionnement provisoire ou l’attestation de la caution personnelle et
solidaire en tenant lieu, le cas échéant ; « dans les conditions prévues à l’article 15 de l’arrêté du
Ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget n° 1692-23

3
du 4 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des
pièces relatives aux marchés publics »
d) la convention constitutive du groupement prévue à l’article 150 du décret 2-22-431 ou sa copie
certifiée conforme, lorsque le concurrent est un groupement.
Cette convention doit indiquer, notamment, l’objet de la convention, la nature du groupement, le
mandataire, la durée de la convention, le ou les comptes bancaires, et le cas échéant, la répartition
des prestations.

2 – Pour le concurrent auquel il est envisagé d’attribuer le marché dans les conditions fixées à
l’article 43du décret 2-22-431 :
a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d’un an par le
percepteur du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à
défaut de paiement qu’il a constitué les garanties tel que prévu à l’article 27 du décret 2-22-431.
Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle le concurrent est imposé
b) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d’un an par la
Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que
le concurrent est en situation régulière envers l’organisme concerné;
c) une copie du certificat d’immatriculation au registre de commerce (modèle 9) pour les personnes
assujetties à l’obligation d’immatriculation au registre de commerce en vertu de la législation en
vigueur ;
d) l’équivalent des attestations visées aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus, délivrées par les
administrations ou les organismes compétents de leurs pays d’origine ou de provenance, pour les
concurrents non installés au Maroc.
A défaut de délivrance de ces documents par les administrations ou les organismes compétents, ils
sont remplacés par une attestation délivrée par une autorité judiciaire ou administrative du pays
d’origine ou de provenance certifiant que les documents précités ne sont pas produits.
La date de production, au maître d’ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci‑dessus sert de
base pour l’appréciation de leur validité.

B. Le dossier technique :
a) une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent et mentionnant, le lieu, la
date, la nature et l’importance des prestations qu’il a exécutées ou à l’exécution desquelles il a
participé, avec précision de la qualité de sa participation ;

4
 b)- les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l’originale, dont l’objet est similaire à celui
de l’appel d’offre, délivrées par les maitres d’ouvrage publics ou privés ou par les hommes de l'art
sous la direction desquels le concurrent a exécuté lesdites prestations.
Chaque attestation précise notamment la nature des prestations, leur montant et l’année de réalisation
ainsi que le nom et la qualité du signataire et son appréciation ;
II) Lorsque le concurrent est un établissement public, il doit fournir :
1 – au moment de la présentation de l’offre, outre le dossier technique et les pièces du dossier
administratif prévues aux b) et c) de l’alinéa 1 du A du I) du présent article, une copie du texte
l’habilitant à exercer les missions en relation avec les prestations objet du marché.
2 – S’il est envisagé de lui attribuer le marché :
a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d’un an par le
percepteur du lieu d’imposition certifiant qu’il est en situation fiscale régulière ou à défaut de
paiement qu’il a constitué les garanties tel que prévu par l’article 27 du décret 2-22-431.
Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle le concurrent est imposé. L’attestation
précitée n’est exigée que des établissements publics soumis à l’impôt. b) une attestation ou sa copie
certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d’un an par la Caisse nationale de sécurité
sociale ou tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation
régulière envers l’organisme concerné. La date de production, au maître d’ouvrage, des pièces
prévues aux a) et b) ci–dessus sert de base pour l’appréciation de leur validité.
III)Lorsque le concurrent est une coopérative ou une union de coopératives, il doit fournir :
1 – Au moment de la présentation de l’offre, outre le dossier technique et les pièces du dossier
administratif, prévues aux a), b) et c) de l’alinéa 1 du A du I) du présent article, l’attestation
d’immatriculation au registre local des coopératives.
2 – Et lorsqu’il est envisagé de lui attribuer le marché :
a) une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d’un an par
le percepteur du lieu d’imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou
à défaut de paiement qu’il a constitué les garanties tel que prévu à l’article 27 du décret 2-22-431.
Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle la coopérative ou l’union de
coopératives est imposée ;
b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l’original délivrée depuis moins d’un an par
la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que la coopérative ou l’union de coopératives est
en situation régulière envers cet organisme conformément aux dispositions de l’article 27 ci–

5
 dessus. La date de production, au maître d’ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci–dessus, sert
de base pour l’appréciation de leur validité.
IV) Lorsque le concurrent est un auto–entrepreneur, il doit fournir :
1 – Au moment de la présentation de l’offre, outre le dossier technique et les pièces du dossier
administratif, prévues aux b) et c) de l’alinéa 1) du A du I) du présent article, l’attestation
d’immatriculation au registre national de l’auto– entrepreneur ou sa copie certifiée conforme à
l’original, délivrée depuis moins d’un an.
2 – Et lorsqu’il est envisagé de lui attribuer le marché, une attestation ou sa copie certifiée conforme
à l’original délivrée depuis moins d’un an par le percepteur du lieu d’imposition certifiant que le
concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu’il a constitué les garanties tel
que prévu à l’article 27 du décret 2-22-431.
Cette attestation doit mentionner l’activité au titre de laquelle l’auto–entrepreneur est imposé. La date
de production, au maître d’ouvrage, de cette pièce sert de base pour l’appréciation de sa validité.
ARTICLE 5 : COMPOSITION DE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :
Conformément aux dispositions de l’article 22 du décret n° 2-22-431 précité le dossier d’appel
d’offres comprend :
 Copies de l'avis d'appel d'offres (en arabe et en français) ;
 Le règlement de la consultation (RC) prévu à l'article 21 du décret n° 2-22-431 ;
 Le cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;
 Le bordereau des prix - détail estimatif (annexe 01 du CPS) ;
 Le modèle de l’acte d’engagement (annexe 02 du CPS) ;
 Le modèle de la déclaration sur l'honneur (annexe 03 du CPS) ;
 Le modèle de la fiche descriptive du matériel (Annexe 04 du CPS).
ARTICLE 6: MODIFICATION DANS LE DOSSIER D’APPEL D’OFFRES :
Conformément aux dispositions de l’article 22 § 7 du décret n° 2-22-431 précité, le maître d’ouvrage
peut introduire, à titre exceptionnel, des modifications dans le dossier d’appel d’offres sans changer
l’objet du marché.
Dans ce cas, ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé
ledit dossier, et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.
Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l’intérieur du délai initial de publicité et au
plus tard sept jours avant la date de la séance d’ouverture des plis. Passé ce délai, le maître d’ouvrage
doit, par avis rectificatif, reporter la date de la séance d’ouverture des plis.

6
Lorsque les modifications introduites dans le dossier d’appel d’offres nécessitent la publication d’un
avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions du premier alinéa du deuxième
paragraphe de l’article 23 du décret N° 2-22-431 .
Dans ce cas, la séance d’ouverture des plis ne peut être tenue qu'après l'expiration d'un délai
minimum de dix jours. Ce délai court à partir du lendemain de la date de parution de l’avis
rectificatif dans le dernier support de publication, sans que la date de la nouvelle séance ne soit
antérieure à celle prévue par l’avis de publicité initial. Dans tous les cas, le délai de publicité prévu
au troisième alinéa du deuxième paragraphe du I) de l’article 23 du décret 2-22-341 doit être
respecté. Les concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d’appel d’offres doivent être informés
des modifications qui y ont été apportées et de la nouvelle date d’ouverture des plis, le cas échéant.
L’avis rectificatif intervient dans l’un des cas suivants :
a) lorsque le maître d’ouvrage introduit des modifications dans le dossier d’appel d’offres, sans se
conformer au délai de sept jours prévu ci-dessus ;
b) lorsque les modifications à introduire dans le dossier d’appel d’offres nécessitent un délai
supplémentaire pour la préparation des offres ;
c) lorsqu’il s’agit de redresser des erreurs manifestes constatées dans l’avis publié ;
d) lorsque le maître d’ouvrage constate, après publication de l’avis, que le délai qui court entre la
date de publication de l’avis et la date de la séance d’ouverture des plis n’est pas conforme au délai
de publicité prévu à l’article 23 du décret 2-22-431.
ARTICLE 7: RETRAIT DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES :
Le dossier d’appel d’offres est téléchargésur le Portail Marocain des Marchés Publics
www.marchespublics.gov.ma;
ARTICLE8: INFORMATION DES CONCURRENTS :
En application des dispositions de l’article 25 du Décret n° 2-22-431 précité et à l’article 09, paragraphe c,
alinéa 1, de l’arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l’économie et des finances, chargé du budget
n°1692-23 du 4 hijja 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des
pièces relatives aux marchés publics, tout concurrent peut demander au Maître d’Ouvrage de lui fournir des
éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande
n'est recevable que si elle parvient au Maître d’Ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la
séance d'ouverture des plis.
Le Maître d’Ouvrage doit répondre à toute demande d’information ou d’éclaircissement reçue, au plus tard
trois jours avant la date prévue pour la séance d’ouverture des plis.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le Maître d’Ouvrage à un concurrent à la demande de ce

dernier, doit être communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant
7
téléchargé le dossier d'appel d'offres. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le
portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d’appel d’offres.

L’identité ou la dénomination du ou des concurrents ayant formulé la demande prévue au premier paragraphe
du présent article ne doit, en aucun cas, être divulguée.
Tout concurrent peut demander au maitre d’ouvrage par tout moyen de lui fournir des éclaircissements et
Les concurrents désirant obtenir des informations sur l'appel d'offres peuvent en faire la demande, par écrit ou
par Mail, au maître d'ouvrage à l'adresse suivante :

Direction Régional de la Santé et de la Protection Sociale à la Région Guelmim Oued-Noun

Avenue Des Princes Guelmim

Adresse Électronique : [email protected] / www.marchespublics.gov.ma.

ARTICLE 9 : DÉPÔT ET RETRAIT DES PLIS DES CONCURRENTS :
Tél /Fax : 05 28 77 07 65
Conformément aux dispositions de l’article 135 du décret n° 2-22-431 précité, et l’article 9 de
l’arrêté du ministre de l’Économie et des finances n° 1692-23 du (23 juin 2023) relatif à la
dématérialisation des procédures, des documents et piècesrelatifs aux marchés publics, le dépôt et le
retrait des plis et des offres des concurrents s’effectuent par voie
électroniquewww.marchespublics.gov.ma.
Le délai pour la réception des plis expire à la date et à l’heure fixés par l’avis d’appel d’offres pour la
séance d’ouverture des plis.
Tout pli électronique déposé postérieurement à la date limite de remise des plis et automatiquement
rejeté par le portail des marchés publics.
ARTICLE 10: CHOIX DE LA LANGUE :
L'offre préparée par le soumissionnaire ainsi que toutes correspondances et tous documents
concernant l'offre, échangés entre le soumissionnaire et le Maître d’ouvrage, seront rédigés en langue
française. Tout document imprimé fourni par le soumissionnaire peut être rédigé en une autre langue
dès lors qu'il est accompagné d'une traduction en langue française des passages intéressant l'offre ;
dans ce cas et aux fins de l’interprétation de l’offre, la traduction française fera foi.
ARTICLE 11 : DÉLAI DE VALIDITÉ DES OFFRES :
Conformément aux dispositions de l’article 36 du décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics,Les
concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de (60) soixante jours qui commence à
courir, selon le cas, à compter de la date de la séance d’ouverture des plis. Toutefois, lorsque la
commission d’appel d’offres considère qu’elle n’est pas en mesure d’effectuer son choix pendant le
délai de validité des offres prévu à l’alinéa précédent, le maître d’ouvrage saisit les concurrents
concernés, avant l’expiration de ce délai, par lettre recommandée avec accusé de réception, en vue de
leur demander une prorogation du délai de validité des offres d’une durée supplémentaire qu’il fixe.
8
A cet effet, le maître d’ouvrage fixe aux concurrents concernés une date limite pour faire connaître
leurs réponses.
Dans ce cas :
a) les concurrents ayant donné, dans les mêmes formes, leur accord à la demande de prorogation,
avant la date limite de réponse fixée par le maître d’ouvrage, restent engagés pendant le délai
supplémentaire convenu ;
b) les concurrents qui n’ont pas donné leur accord à la demande de prorogation ou qui n’ont pas
répondu dans le délai qui leur est imparti sont libérés de leurs engagements vis–à–vis du maître
d’ouvrage et mainlevée leur est donnée de leur cautionnement provisoire, au plus tard quarante-huit
heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d’ouvrage ;
c) dans le cas où aucun des concurrents n’a donné son accord à la demande de prorogation ou n’a
répondu dans le délai qui lui est imparti, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire,
au plus tard quarante-huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d’ouvrage.
Dans ce cas, il est procédé à l’annulation de la procédure.
ARTICLE 12 : CONTENU ET PRÉSENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS :
1- CONTENU DES DOSSIERS :
Conformément à l’article 30 du décret n° 2-22-431, les dossiers présentés par les concurrents doivent
comporter, outre le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation paraphés et signés, les
pièces des dossiers administratif et technique prévus à l’article 28 du décret 2-22-431, et une offre financière.
L'offre financière comprend :
a) L’acte d’engagement :
Par lequel le concurrent s’engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions
prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu’il propose. Il est établi en un seul exemplaire.
Cet acte d’engagement, signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité, doit comporter
l’ensemble des indications requises y compris le relevé d’identité bancaire (RIB).
Le montant total de l’acte d’engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres.
En cas de discordance entre le montant libellé en chiffres et celui libellé en toutes lettres, il faut s’en tenir au
montant écrit en toutes lettres. Lorsque l’acte d’engagement est souscrit par un groupement tel qu’il est défini
à l’article 150 du décret n°2-22-431 relatif au marchés publics, il doit être signé soit par chacun des membres
du groupement, soit seulement par le mandataire, si celui-ci justifie des habilitations sous forme de
procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du
marché.
L’acte d’engagement du groupement concerné doit également préciser le montant correspondant à la part
revenant à chacun des membres dudit groupement.

9
b) le bordereau des prix et le détail estimatif
Pour les marchés à prix unitaires dont les modèles sont établis par le maître d'ouvrage et figurent dans le
dossier d'appel d'offres Les prix unitaires du bordereau des prix-détail estimatif doit être libellés en chiffres.
En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement, et de celui du bordereau des prix-détail
estimatif, le montant de ce dernier document est tenu pour bon pour établir le montant réel de l'acte
d'engagement.
NB :(Le concurrent doit mentionner sur le bordereau des prix détail estimatif la dénomination, la marque, la
référence et l’origine de la fourniture proposée à la fichedescriptive.et les spécifications techniques, étant
détaillées sur la fiche descriptive qui sera annexée au marché, le concurrent ne doit pas les reproduire sur le
bordereau des prix détail estimatif.)
2- PRÉSENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS :
Conformément aux dispositions de l’article 32 du décret n° 2-22- précité et aux dispositions de l’arrêté du
Ministre délégué auprès de la Ministre de l’Economie et des Finances, chargé du budget n°1692-23 du 04
hijja 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatives
aux marchés publics, le dossier présenté par chaque concurrent contient deux enveloppes électroniques
distinctes :
a) La première enveloppecontient les pièces des dossiers administratif et technique, le cahier des
prescriptions spéciales et le présent règlement de consultation paraphés et signés et portant la mention « lu et
accepté » par le concurrent ou la personne habilitée par lui à cet effet.
Conformément aux dispositions de l’arrêté du Ministre délégué auprès du Ministère de l’Economie et des
Finances, chargé du budget n°1692-23 précité, le cautionnement provisoire (ou l’attestation de la caution
personnelle et solidaire) doit être constitué par voie électronique.
b) La deuxième enveloppecontient les pièces de l'offre financière.
Conformément aux dispositions de l’article 12 de l’arrêté du Ministre délégué auprès de la Ministre de
l’Economie et des Finances, chargé du budget n°1692-23 précité, chaque pièce doit être insérée,
individuellement, dans l’enveloppe électronique la concernant et signée, électroniquement, par le concurrent
ou la personne dûment habilitée à le représenter.Lorsqu’il s’agit d’un groupement, ces pièces sont signées,
soit par l’ensemble des membres du groupement, soit uniquement par le mandataire conformément aux
dispositions du paragraphe C) de l’article 150 du décret précité n° 2-22-431.

ARTICLE 13 : CRITERES D’APPRECIATION DES CAPACITES DES CONCURRENTS :

La commission apprécie les capacités financières et techniques au vu des éléments contenus dans les

dossiers administratif et technique et documents techniques de chaque concurrent. Des dispositions

prévues à l’article 39 ,40, 42, 43,44 et 136 du décret n° 2-22-431 précité.

10
 La procédure de jugement des offres de chaque concurrent comportera deux (2) phases comme suit :

1. Analyse des dossiers administratifs et techniques ;

2. Analyse des offres financières.

L’évaluation des offres des concurrents se fait de manière électronique conformément aux dispositions du
chapitre VI de l’arrêté de dématérialisation des procédures des documents et des pièces relatives aux MP
n°1692-23. Les offres seront examinées en deux phases conformément aux dispositions des articles 39, 42,
43, 44 et 136 du décret n° 2-22-431 précité.

L’offre la plus avantageuse est la mieux disant par rapport au prix de référence.

ARTICLE 14 : PRÉSENTATION DES DOCUMENTS TECHNIQUES :

La Documentation technique exigés par le dossier d’appel d’offres, doit être déposéeau service des ressources
Financières, Logistique et Partenariat à la Direction Régionale de la Santé et de la Protection Sociale à
Guelmim-Oued Noun avant 16h00 du JEUDI 06 FEVRIER 2025 (date et heure limite pour le dépôt)
contredélivrance par le maître d’ouvrage d’un accusé de réceptionou remis, séance tenante, au président de la
commission d’appel d’offres.
Pour l’évaluation des documents techniques, le soumissionnaire est tenu de présenter :

a)Une documentation technique originaledétaillée et précisée pour tous les articles (Brochure Technique
(Datasheet) et brochure commerciale).
Les références du matériel et le sigle du fabricant doivent apparaître sur la documentation technique. Les
références ainsi que les spécifications techniques doivent être surlignées pour être mises en évidence sur la
documentation technique, ainsi mentionner le lien sur la fiche descriptive afin de faciliter l’étude du dossier
technique.
La documentation technique présentée par le concurrent doit être rédigée en langue française, ou à défaut, en
langue anglaise accompagnée d'une traduction en langue française des passages intéressant de l'offre.
 La documentation doit porter le numéro de l'appel d'offres, et le cachet du soumissionnaire.
N.B :
1. Si l’équipement ne possède pas de documentation en version française, il est demandé de la
présenter dans sa version anglaise et il est interdit de modifier le descriptif original. Toute
modification du contenu de la documentation technique est considérée comme une documentation
falsifiée et ne sera pas prise en considération par la sous-commission technique d’évaluation des
offres .
2. Les spécifications techniques doivent figurer dans la documentation originale du fabricant, ces
spécifications seront vérifiées lors de la réception.

11
 b)Copie certifiée conforme à l’original du certificat d’enregistrement de l’équipement médical (ainsi que
tous les équipements composantes du système et sont soumises à l’enregistrement), en cours de validité à la
date de l’ouverture des plis, délivré par la Direction du Médicament et de la Pharmacie du Ministère de la
Santé et de la Protection sociale, conformément aux dispositions de la loi n° 84-12 relative aux dispositifs
médicaux, et du Décret n° 2-14-607 du 22 Kaada 1435 (18 Septembre 2014) pris pour l’application de la loi
n° 84-12 relative aux dispositifs médicaux.
 Dans le cas où le certificat d’enregistrement a expiré, celui-ci doit être accompagné d’une attestation
de dépôt de demande de réactualisation délivrée par la Direction du Médicament et de la Pharmacie. Cette
attestation doit être en cours de validité.

 Dans le cas où le renouvellement du certificat d’enregistrement est refusé, le marché sera résilié.

 Dans le cas où le produit présenté n’est pas soumis à l’enregistrement, le concurrent doit présenter une
attestation de négativité délivrée par la Direction du Médicament et de la Pharmacie. Cette attestation
doit être accompagnée d’une documentation technique sous forme de catalogue, prospectus, notices ou
tout autre document faisant ressortir les éléments et indications permettant d’apprécier les spécificat ions
techniques exactes figurant sur le bordereau des prix-détail estimatif (Tout document présenté doit être
signé et cacheté par le représentant de la société ou toute personne habilitée).

 Dans le cas où le certificat d’enregistrement n’est pas au nom du concurrent, ce dernier est tenu de
présenter une autorisation de distribution délivrée par la société titulaire dudit certificat.

 En cas de mise a jour du Certificat d’enregistrement , le concurrent doit annexer a son certificat
d’enregistrement une copie certifiée conforme a l’origine de la demande de la mise a jour déposée
auprès de la DMP

c)Un support informatique CD et USBcontenant l’ensemble des documents susmentionnés sur lequel
doivent être marqués le nom de la société, la ou les adresses de site web du ou des fabricants et celui de la
consultation.

La documentation sera examinée conformément aux dispositions de l’article 40 du décretN°2-22-431

du 15 Chaabane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics.

d) Une fiche descriptive du matériel proposé(selon le modèle de l’annexe 04 du CPS), en cinq exemplaires
signés par le concurrent, comportant les caractéristiques techniques du matériel proposé conformément à
celles figurant dans le CPS et son lien (page 52) qui conduit vers la documentation technique, la brochure ou
le manuel d’utilisation dufournisseur originaux. Les mêmes caractéristiques doivent également figurer dans
la documentation technique présentée par le concurrent. Cette fiche descriptive doit être signée et sans

12
 restriction ni réserves. Elle sera annexée au contrat du marché et fera foi lors de la réception du matériel y
afférent.

La fiche descriptive doit reprendre d’une manière exhaustive, littérale et dans l’ordre toutes les spécifications
techniques demandées ; toute fiche descriptive qui ne respecte pas le modèle de l’annexe 04 du CPS sera
considéré comme un motif d’écartement.
NB : Toute spécification technique ne figurant pas sur la documentation technique doit être
justifiée par un document original produit, signé et cacheté par le fabricant, cette spécification
technique sera vérifiée lors de la réception.
e) Toute fiche descriptive qui ne se réfère pas aux conditions du paragraphe b) ne sera pas prise en compte.
ARTICLE 15: OFFRE EXCESSIVE –OFFRE ANORMALEMENT BASSE
1 - Offre excessive :
L'offre d’un concurrent est considérée excessive lorsqu'elle est supérieure de plus de vingt pour
cent (20%) par rapport à l'estimation du coût des prestations établies par le Maître d'Ouvrage.
Lorsqu'une offre est jugée excessive, elle est écartée par la commission d'appel d'offres.
2 - Offre anormalement basse :
L'offre d’un concurrent est considérée anormalement basse lorsqu'elle est inférieure de plus de vingt pour
cent (25%) par rapport à l'estimation du coût des prestations, établie par le Maître d'Ouvrage. Lorsqu'une
offre est jugée anormalement basse, elle est écartée par la commission d'appel d'offres.

ARTICLE 16 : RÉSULTAT DÉFINITIF DE L’APPEL D’OFFRES

Un extrait du procès-verbal est publié au portail des marchés publics et affiché dans les locaux de
la Direction Régionale de la Santé et de la Protection Sociale à Guelmim dans les vingt-quatre (24)
heures qui suivent la date d'achèvement des travaux de la commission d’appel d’offres, et ce
pendant une période de quinze (15) jours au moins.

Le Maître d’Ouvrage informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre
moyen donnant date certaine, l’attributaire du marché de l’acception de son offre dans un délai
n’excédant pas le troisième jour suivant la date d’achèvement des travaux de la commission.

Dans le même délai, il avise également les concurrents éliminés en leur indiquant les motifs du
rejet de leurs offres.

Aucun concurrent ne peut prétendre à une indemnité si son offre n’a pas été acceptée
ARTICLE 17: MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES :
Conformément aux dispositions de l’article 21 paragraphe 3 du décret n° 2-22-431 précité, le dirham
Marocain est la monnaie dans laquelle doivent être exprimés les prix des offres présentées par les

13
soumissionnaires. Le prix des offres doit être exprimé dans la ou les monnaies convertibles, lorsque
le concurrent n'est pas installé au Maroc. Dans ce cas, pour être évalués et comparés, les montants
des offres exprimées en monnaie étrangère doivent être convertis en dirham Marocain. Cette
conversion s'effectue sur la base du cours vendeur du dirham Marocain en vigueur, donné par Bank
Al-Maghrib, le premier jour ouvrable de la semaine précédant celle du jour d’ouverture des plis.

ARTICLE 18: PREFERENCE NATIONALE :

_Conformément à l’article 147 du décret 2-22-431:

Lorsque des concurrents non installés au Maroc soumissionnent au présent appel d’offres, unepréférence est
accordée, lors de l'évaluation des offres financières, aux offres présentées par lesconcurrents installés au
Maroc, sous réserve du respect des engagements pris dans le cadre d'accordsinternationaux dûment ratifiés
par le Royaume du Maroc. A cet effet, le montant de l'offre financièreprésentée par le concurrent non installé
au Maroc est :
- Minoré d'un pourcentage fixé à quinze pour cent (15%), lorsque le montant de cette offreest le plus proche
par défaut du prix de référence pour le lot considéré et qu'il existe des offresprésentées par des concurrents
installés au Maroc inférieures à ce prix de référence ;
- Majoré d'un pourcentage fixé à quinze pour cent (15%), lorsque le montant de cette offre
est le plus proche par excès du prix de référence pour le lot considéré, en cas d'absence d'offresinférieures à
ce prix de référence ;
- Majoré d'un pourcentage fixé à quinze pour cent (15%), lorsque le montant de cette offre
est le plus proche par défaut du prix de référence pour le lot considéré, dans le cas où les offresprésentées par
les concurrents installés au Maroc sont supérieures à ce prix de référence.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au groupement, lorsqu’un ou plusieurs de sesmembres
sont installés au Maroc, à condition que la part qu'il détient ou qu'ils détiennent dans legroupement, telle
qu'indiquée sur l'acte d'engagement, est égale ou supérieure à trente (30%) pourcent.

14