Logo de l’entreprise

NOTICE ENVIRONNEMENTALE

1- PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Nom de l’entreprise
Adresse de l’entreprise

Nom du chantier
Lieu

Page 1 sur 6
2- MOYENS GÉNÉRAUX POUR LA DÉMARCHE
ENVIRONNEMENTALE DU CHANTIER

✓ Un interlocuteur spécifique
Un « correspondant environnement » sera, tout au long du chantier, l’interlocuteur
pour répondre aux questions sur le thème de l’environnement.
Nom :
Prénom :
Fonction :
Tél. :

✓ Des actions de sensibilisation des compagnons

Complétez les actions mises en place (un quart d’heure de présentation sur chantier,
information en salle, etc).

✓ Un suivi des actions

Le « correspondant environnement » se charge, tout au long du chantier, de
contrôler la bonne application des consignes. Les points de contrôle (fournir
quelques exemples : propreté du chantier, tri des déchets…) sont identifiés dans le
tableau du paragraphe 4 du présent document.

✓ La politique environnementale de l’entreprise

Précisez si une politique environnementale est mise en place dans l’entreprise, les
objectifs, les suivis…
Par exemple : choix de matériaux et produits non toxiques, remplacement de
certains produits (huile de décoffrage végétale, etc.), valorisation et tri des déchets
systématique, etc.
Attention : le détail des actions sera décrit dans le paragraphe 4 du présent
document.

Un système de management environnemental est-il mis en place (ISO 14001,

diagnostic environnemental, etc.) ?

Page 2 sur 6
 3- GESTION DES DÉCHETS

✓ Schéma d’organisation et de gestion des déchets de chantier

Précisez les catégories de déchets générés et les circuits d’évacuation utilisés.
Exemples dans le tableau ci-dessous.

TYPE DE QUANTITÉ FILIÈRE TYPE DE MOYENS

JUSTIFICATIF
DÉCHETS ESTIMÉE D’ÉLIMINATION TRAITEMENT UTILISÉS

Précisez la nature Évaluez les Indique quel justificatif

Indiquez les Précisez
des déchets que quantités de Précisez le vous pouvez produire
coordonnées le devenir
vous avez décidé déchets de matériel utilisé concernant le dispositif mis
des filières des déchets
de trier votre chantier en place

Exemple :
Concassage Réutilisation Tonnage concassé sur
déchets 300 m3
sur site sur place le site (n° compteur)
inertes

Valorisation
Bordereau
Exemple : sous forme Benne
40 m3 Entreprise X de suivi de déchets
bois de panneaux de 12 m3
industriels banals
de particules

Valorisation Bordereau
Exemple :
sous forme de suivi de déchets
emballages 3 m3 Entreprise Y Palette
de combustible dangereux (rappel :
de peinture
de substitution document obligatoire)

✓ Actions de prévention mises en place

Listez les actions visant à limiter la production des déchets sur chantier (exemple :
préfabrication, calepinage, etc.)

Page 3 sur 6
 4- GESTION DES AUTRES NUISANCES

✓ Liste des impacts et actions mises en œuvre

Complétez le tableau suivant : pour chaque thème, précisez l’impact éventuel et les
actions mises en œuvre (voir en annexe des exemples par famille de métiers).
Le tableau modèle ci-après est également complété de quelques exemples non
exhaustifs.
Chaque activité ne génère pas les mêmes impacts et l’environnement du chantier
peut entraîner la mise en œuvre de moyens différents. Ainsi, il sera nécessaire
d’adapter le tableau pour chaque chantier.
Il est important de montrer que chaque thème ou nuisance à été évalué : préférez
une indication du type « pas d’impact « ou « non concerné » plutôt que de supprimer
la ligne, le cas échéant.

REMARQUES MOYENS MIS MOYENS DE

MOYENS
IMPACTS PAR RAPPORT À EN ŒUVRE CONTRÔLE ET
ACTIONS MIS
POTENTIELS L’ENVIRONNEMENT POUR LIMITER FRÉQUENCE
EN ŒUVRE
DU CHANTIER LES IMPACTS DU CONTRÔLE

THÈME : REJET DANS L’AIR

Difficultés Arrosage des Contrôle journalier

Exemple : Engins de Émission
par rapport aux surfaces en cas par le chef
terrassement terrassement de poussières
riverains proches de temps sec de chantier

THÈME : DÉCHETS

Mise en place d’une

Chantier sale signalétique des
Impossibilité de Contrôle régulier
Exemple : Location (nuisances envers bennes avec des
disposer les par le chef
tri des déchets de 2 bennes les salariés et les logos déchets.
2 bennes à proximité de chantier
riverains) Sensibilisation des
compagnons.

THÈME : PROTECTION SOLS, EAU, VÉGÉTATION

Exemple : Utilisation Risque Remplacement Contrôle des

décoffrage d’huile de d’écoulement par huile végétale approvisionnements
décoffrage dans les sols et la
nappe phréatique

Exemple : Nettoyage Risque de

coulage béton des cuves ruissellement
et bennes

Exemple : Utilisation Risque Stockage

nettoyage de solvants d’écoulement sur rétention
des outils dans les sols et la
nappe phréatique Mise à disposition
d’un kit
antipollution

Page 4 sur 6
 REMARQUES MOYENS MIS MOYENS DE
MOYENS
IMPACTS PAR RAPPORT À EN ŒUVRE CONTRÔLE ET
ACTIONS MIS
POTENTIELS L’ENVIRONNEMENT POUR LIMITER FRÉQUENCE
EN ŒUVRE
DU CHANTIER LES IMPACTS DU CONTRÔLE

THÈME : CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Exemple :
Maîtrise de la Ne pas laisser les Mise en place
consommation appareils allumés d’un compteur
énergétique ou branchés après
des utilisation
équipements
et des
installations de
chantiers

THÈME : CONSOMMATION D’EAU

Exemple : Consigne Contrôle régulier

Maîtrise de la de fermeture
consommation des robinets
des
installations de
chantiers

THÈME : BRUIT et VIBRATION

Exemple : Respect des plages

circulation et horaires d’émission
manipulation de bruit
des engins de
chantier Proximité d’un hôpital Installation d’écran
antibruit
Exemple : Respect des plages Contrôle
utilisation horaires d’émission du capotage
d’appareils de bruit. des équipements
émissifs Regroupement des
(perçage…) activités bruyantes. Contrôle de la
Utilisation stabilité des
de dispositifs équipements
antivibratoires sous
les équipements. Mesure de bruit
Utilisation d’outils
pneumatiques.

THÈME : NUISANCE DE VOISINAGE

Exemple : Encombrement Proximité d’une Aménagement des Contrôle

circulation et de la voie d’accès zone d’habitation horaires de livraison du planning.
stationnement au chantier Contrôle de la sortie
des véhicules
Salissure des voies Mise en place d’un et engins.
d’accès rotoluve en sortie
de chantier

Page 5 sur 6
 EXEMPLES DE SOLUTIONS PAR TYPE D’IMPACT ET PAR FAMILLE DE MÉTIER

AIR
EAU/SOL Émissions de poussières (bois, béton, plâtre, etc.), RESSOURCES NATURELLES
FAMILLE DE MÉTIERS Rejets de produits (laitances de béton, de composés organiques volatiles (COV) contenus dans les Consommation d’eau, d’énergie (combustibles
lubrifiants, décapants, peintures, etc.) colles, les vernis, les solvants, fossiles, électricité), de minerais, de divers produits
les décapants, les dégraissants, les peintures

Cabine de peinture avec système d’aspiration et de Ajustement des quantités de béton commandées
Bac de décantation pour les eaux de lavage
STRUCTURE filtration (métallerie, en préfabrication)
des engins, les laitances de béton Utilisation de nettoyeurs haute pression (limiter la
(sols, fondations, maçonnerie, Pour la coupe, humidification des engins, captation des consommation d’eau)
Fûts étanches pour le graissage des cônes
béton, métallerie) poussières à la source par aspiration
Récupération des décantats et des eaux de
Utilisation d’huile végétale pour le décoffrage
Préférer le carottage à la perforation laitance pour le nettoyage

Calepinage, ajustement des commandes et

ENVELOPPE Identifier les produits émetteurs de COV afin d’en limiter réutilisation des chutes
Récupération des produits de lavage et
(façades, menuiseries, l’usage ou de rechercher des substituts (voir avec vos Choix de matériaux d’origine renouvelable ou
rinçage (nettoyage manuel ou sur machine
fermetures, miroiterie, vitrerie, partenaires) moins dangereux pour la santé et pour dont l’impact environnemental est maîtrisé
des outils)
couverture, étanchéité) l’environnement (matériau disposant d’une Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire, par exemple)

AMÉNAGEMENTS Calepinage, ajustement des commandes et

réutilisation des chutes
INTÉRIEURS Récupération des produits de lavage et
Utilisation de produits à faible teneur en COV (peinture Choix de matériaux d’origine renouvelable ou
(enduits, cloisons, doublages, rinçage (nettoyage manuel ou sur machine
acrylique, colles vinyliques…) dont l’impact environnemental est maîtrisé
plafonds, revêtements de des outils)
sols, peintures, finitions) (matériau disposant d’une Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire, par exemple)

Mise en service des installations et test

ÉQUIPEMENTS d’étanchéité des réseaux
TECHNIQUES Vérifier régulièrement l’étanchéité des bouteilles Éviter les chutes trop courtes (tuyaux et fils)
Collecte et orientation des condensats vers (acétylène, fluides frigorigènes, etc.) pour éviter ne permettant pas une réutilisation
(plomberie, assainissement,
gaz, chauffage, fumisterie, les réseaux d’eaux usées ou d’eau de pluie l’émission de gaz à effet de serre ou, tout simplement, Préférer du matériel réutilisable pour le nettoyage
la formation d’un mélange explosif (tissu plutôt que papier pour le décapage)
ventilation, équipements Capacité à isoler les systèmes défaillants du
divers) reste de l’installation

Captation des poussières à la source (bras articulés,

cabine de coupe, système d’aspiration central)
Traitement thermique plutôt que chimique Aspiration des poussières bois et valorisation
PRÉFABRICATION BOIS Consignes de sécurité pour le dépotage et Choix de produits de traitement à faible teneur en COV
(construction bois, charpente, l’utilisation Choix de matériaux d’origine renouvelable ou
Cabine de séchage/vernissage avec système dont l’impact environnemental est maîtrisé (bois
menuiserie, panneaux) FSC/PEFC et/ou d’origine locale)
d’aspiration et de filtration
Utilisation de panneaux de particules à faible teneur en
formaldéhyde

Page 6 sur 6