MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA

TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

EJECUCIÓN DE OBRA:

“ADQUISICION DE EQUIPO DE SOPORTE Y MOTOCICLETA; EN EL(LA)

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CENTRO POBLADO SAN
LORENZO DE HUACHUPAMPA, DISTRITO DE HUACHUPAMPA, PROVINCIA
HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO LIMA” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN
2649702.
1. OBJETO

✓ Reducir los niveles de delincuencia para lograr la tranquilidad pública y la paz social en la
demarcación territorial de nuestro distrito mejorando los niveles de orden y seguridad
ciudadana.
✓ Lograr un servicio preventivo, eficiente y eficaz a favor de los vecinos, contribuyentes y
turistas y hacer que sientan una sensación de confianza dentro de nuestro distrito.

2. SITUACION ACTUAL

La descripción de la situación actual lo realizaremos mediante la identificación de los factores

de producción que hacen posible que se pueda brindar el servicio de seguridad ciudadana para
el beneficio de la sociedad en conjunto del distrito de Huachupampa Los factores de
producción son los recursos o servicios empleados por la empresa (La Municipalidad) en su
proceso de producción para obtener bienes o servicios. En este caso se identificarán y
analizarán los principales factores productivos empleados en la actualidad para prestar el
servicio de seguridad ciudadana, tales como:

➢ Equipos: Vinculados con sistemas de comunicación (radios portátiles, centrales, alarmas),

sistemas de información integrados (computadoras), unidades móviles, materiales y
accesorios (Esposas, chalecos antibalas, garrotes, guantes, botas, uniformes, entre otros).
➢ Recursos Humanos: Se evaluará la disponibilidad y las competencias (conocimientos,
destrezas y valores) del personal de serenazgo, Juntas Vecinales, Comité de Autodefensa,
Administrativos, entre otros.

A continuación, realizaremos un diagnóstico integral de cada uno de los factores de producción

relacionado a la seguridad ciudadana que se brinda en la actualidad en el distrito de
Huachupampa.

✓ Infraestructura actual:

En la Municipalidad Distrital de Huachupampa, el área responsable es la de Seguridad

Ciudadana que pertenece a la SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA. En cuanto a la
infraestructura se cuenta con un centro de operaciones de 20 m2, ubicada en la misma

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 1
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

edificación de la municipalidad de Huachupampa; dentro del cual se realizan todas las

actividades de planificación, control y supervisión de la seguridad en el distrito. En este espacio
se ha improvisado una pequeña sala de Video Wall desde donde se controla las cámaras de
video vigilancia en malas condiciones.

3. ASPECTOS GENERALES

3.1. METAS DE LA INVERSIÓN

Ejecución de Obra.

3.2. UBICACIÓN

a. Ubicación Política
La ubicación geográfica de la zona de intervención del proyecto:
Departamento : Lima
Provincia : Huarochirí
Distrito : Huachupampa
Localidad : Huachupampa
b. Ubicación Geográfica
Norte : 8702579.00m
Este : 331168.00m
Altitud : 4,610 msnm
Zona : 18

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 2
MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Ubicación Nacional Ubicación Departamental

Ubicación Distrital Ubicación de la Localidad

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 3
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

3.3. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

Ejecución de Obra en coordinación permanente con la Oficina de Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Huachupampa.

3.4. ÓRGANO SUPERVISOR Y REVISOR

La Oficina de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de

Huachupampa supervisará, revisará y coordinará a través de un supervisor de obra.

4. MARCO LEGAL

✔ Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de

Presupuesto Público.
✔ Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración
Financiera del
Sector Publico.
✔ Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para
el Año
Fiscal 2022.
✔ Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022.
✔ TUO de la Ley N° 30225, Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado.
✔ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
✔ Decreto Supremo N° 377-2019-EF, Modificación al Reglamento de la Ley de
Contrataciones
del Estado.
✔ Decreto Supremo N° 168-2020-EF, Modificación al Reglamento de la Ley de
Contrataciones
del Estado.
✔ Decreto Supremo N° 250-2020-EF, Modificación al Reglamento de la Ley de
Contrataciones
del Estado.
✔ Directivas del OSCE.
✔ Reglamento de Organizaciones y Funciones del Organismo Supervisor de las
Contrataciones
del Estado.
✔ Decreto Supremo Nº 011-79-VC, Texto Único Ordenado de Formulas Polinómicas.
✔ Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
✔ Decreto Supremo Nº 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
✔ Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 – Ley del
Procedimiento

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 4
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Administrativo General.
✔ Código Civil.
✔ Normas Técnicas de Control interno para el Sector Público, aprobadas por
Resolución de
Contraloría Nº 320-2006-CG.
✔ Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje.
✔ Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.
✔ Decreto Legislativo N° 1252, Decreto que crea el Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
✔ Decreto Supremo N° 242-2018-EF, TUO del Decreto Legislativo N° 1252.
✔ Decreto Supremo Nº 284-2018-EF, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252.
✔ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE)

5. OBJETIVO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA:

5.1. Determinar el marco teórico y técnico que regirá el desarrollo de la Ejecución de Obra, así
como las pautas de organización y requerimiento de ejecución de obra a proyectar; los
lineamientos generales del proyecto, los procedimientos, limitaciones, exigencias y requisitos
mínimos para la ejecución.
Incluye los alcances que regirán la Ejecución de Obra que desarrollará El Contratista que resulte
seleccionado.

5.2. Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos,
debiendo El Contratista efectuar los aportes necesarios para la correcta complementación y
prestación del Servicio de Ejecución de Obra; si fuera el caso.

5.3. Los presentes Términos de Referencia forman parte integrante del Contrato. Su acatamiento
y cumplimiento constituye una obligación esencial del Contratista.

5.4. Los aportes y ofrecimientos técnicos que formule el Postor en su Oferta Técnica, pasarán a
complementar e integrar los presentes Términos de Referencia, y por consiguiente, al
Contrato. El Contratista estará obligado a su cumplimiento, al haberlo ofertado
voluntariamente, habiendo, además, servido para la calificación que le mereció la Buena Pro.
Sin embargo, en el caso de existir contraposición entre los Términos de Referencia del Proyecto
y la Oferta Técnica del Postor, prevalecerá lo exigido en los presentes Términos de Referencia.

6. OBJETIVOS DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

6.1. OBJETIVO GENERAL:

El proyecto “ADQUISICION DE EQUIPO DE SOPORTE Y MOTOCICLETA; EN EL(LA)

SUBGERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL CENTRO POBLADO SAN LORENZO DE
HUACHUPAMPA, DISTRITO DE HUACHUPAMPA, PROVINCIA HUAROCHIRI, DEPARTAMENTO
LIMA” CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2649702. El objetivo general del Proyecto es la
recuperación los niveles de seguridad frente a las diferentes denuncias de delitos.

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 5
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

✓ Reducir los niveles de delincuencia para lograr la tranquilidad pública y la paz social en la
demarcación territorial de nuestro distrito mejorando los niveles de orden y seguridad
ciudadana.
✓ Lograr un servicio preventivo, eficiente y eficaz a favor de los vecinos, contribuyentes y
turistas y hacer que sientan una sensación de confianza dentro de nuestro distrito.

6.3. META FÍSICA DEL PROYECTO:

El presente proyecto contempla la ambientación e instalación de lo siguiente:

- Compra y equipo como cámaras PTZ y Fijas en puntos estratégicos.
- Compra de repetidora digital, estación de base, radios y otros equipos de comunicación.
- Comprar 1 motocicleta totalmente equipadas.
- Compra de 5 uniformes para el serenazgo

6.4. ALCANCE DE LA EJECUCIÓN DE OBRA:

En los presentes términos de referencia, se describen en forma general, los alcances y

actividades necesarias para la ejecución de la obra; que sin embargo no deben considerarse
limitativas.

En ningún caso reemplaza al conocimiento de los principios básicos de la Ingeniería y técnicas

afines, así como tampoco el adecuado criterio profesional; en consecuencia, el Contratista,
será responsable de la calidad e integridad de los trabajos encomendados.

7. ACTIVIDADES A REALIZAR

7.1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS:

a. De las Acciones Previas a la Construcción, Autorización, Permisos, de la Ejecución de la

Obra.

El Contratista realizará los trámites necesarios para la obtención de las licencias,

autorizaciones, permisos, servidumbres y similares para la ejecución de la obra, en
coordinación con la Municipalidad Distrital de Huachupampa, siendo de su cargo los
costos que estos trámites deriven.

b. Replanteo.

El Contratista deberá realizar el replanteo topográfico y ubicación de todos los

componentes proyectados de acuerdo a los planos del Expediente Técnico y otros que
resulten de importancia para la buena ejecución de la obra.

c. Límites de los Proyectos.

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 6
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Los límites del proyecto están definidos en el Expediente Técnico.

7.2. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES:

El Contratista situará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos
para la correcta ejecución de aquéllas en los plazos establecidos, y en todo caso, los equipos que
se propusieron en su oferta y/o Bases, en los mismos términos y detalle. Dichos equipos,
adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo
repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la obligación de
reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión de obra. En caso de discordar con la solicitud
de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad Distrital de
Huachupampa, en el plazo de hasta 10 días calendario, de efectuada la solicitud de la
Supervisión.

Ítem Equipo Cantidad

1 ESTACION TOTAL 01
2 LAPTOP CON PROCESADOR I7 MINIMO 01
3 AMPERIMETRO DIGITAL 01

Los Equipos y Maquinarias no podrán tener una antigüedad mayor a los 5 años

7.3. INSUFICIENCIA DEL EQUIPO

Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la

obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificará de la situación al Contratista y
procederá con las sanciones que correspondan, el Contratista no tendrá derecho a reclamación
alguna ante la Entidad Contratante.

7.4. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES.

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal
que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en

perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.

7.5. MATERIALES NO EMPLEADOS

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al

Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

7.6. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto

del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de
responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 7
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si las obras no se sujetaran estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la
construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra
ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de
la Supervisión de obra.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se
hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y éstos
no pudieran ser comprobados.

7.7. SEGURIDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN

Complementando las actividades programadas se tomarán las medidas de seguridad durante la

ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad deben abarcar desde
las labores de difusión de los desvíos hasta los avisos preventivos en el sitio de la obra.

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y control de

incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Supervisor de obra. En
todo caso, se adoptarán las medidas necesarias y será responsable de evitar la propagación de
los que se requieran para la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios que
puedan producir.

El expediente técnico contine partidas de Rotura de Roca Fija, para lo cual se utilizará material
explosivo; por lo tanto, el postor deberá garantizar el manejo de material explosivo y con el
respectivo permiso emitido por la autoridad competente

7.8. CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente.

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Medio Ambiente de aplicación en
su actividad. Al respecto deberá presentar Declaración Jurada de cumplimiento de la
normatividad legal vigente y de la implementación correspondiente, en concordancia con la Ley
N 28611 - Ley del Ambiente y Ley N° 27314 - Ley General de Residuos Sólidos

7.9. REPOSICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS

El Contratista deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público

ubicadas en el área de influencia, contrastando lo especificado en el proyecto, para lo cual por
medio de consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir la información de
ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterráneas y aéreas, así como
de las acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil remanente, etc.

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 8
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Se harán las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanente
coordinación con la Municipalidad Distrital de Huachupampa. La solución de interferencias,
conexión o la reposición de los servicios públicos (agua potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) así
como las consecuencias que de ellas deriven, serán de cargo del contratista, así como las
gestiones y pagos respectivos.

7.10. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en
estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional G-050.
El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y Salud Ocupacional;
de aplicación en su actividad; Al respecto deberá dar estricto cumplimiento, bajo su
responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones
seguidamente detalladas:
✔ Ley N° 26842 Ley General de Salud.
✔ ISI 5-02-1 Orden y Limpieza.
✔ ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo.
✔ Reglamento Nacional de Edificaciones.

El Contratista deberá presentar una Declaración Jurada para desarrollar las medidas adecuadas
de seguridad y salud ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que
intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

8. PERFIL MINIMO PLANTEL PROFESIONAL CLAVE PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero y/o Arquitecto, Titulado, Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión

01 INGENIERO DE SEGUIRDAD Y MEDIO AMBIENTE

Ingeniero, Titulado, Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión

01 INGENIERO ELECTROMECANICO Y/O ELECTRICO

Ingeniero, Titulado, Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión

01 LICENCIADO EN ENFERMERIA
Licenciado en Enfermeria, Titulado, Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión

Acreditación
El TÍTULO PROFESIONAL será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el TÍTULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe

presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 9
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179º del
REGLAMENTO.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo correspondiente
referido al plantel profesional clave propuesto para la ejecución de la obra.

8.1 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos
RESIDENTE DE OBRA. – Ingeniero y/o Arquitecto, debe acreditar Veinticuatro meses (24),
acumulados de experiencia como Residente de Obras, Inspector y/o Supervisor, en la ejecución
de obras iguales o similares al objeto de la presente convocatoria, en los últimos Ocho (8) años.
La participación del Residente de Obra será del 100% del plazo de ejecución.

INGENIERO DE SEGURIDAD. – Ingeniero colegiado, debe acreditar Doce meses (12), acumulados
de experiencia como especialista de seguridad y medio ambiente en obras en general o en la
ejecución de obras iguales o similares al objeto de la presente convocatoria, en los últimos Ocho
(8) años.

INGENIERO ELECTROMECANICO Y/O ELECTRICISTA. – Ingeniero colegiado, debe acreditar Doce

meses (12), acumulados de experiencia como especialista de seguridad y medio ambiente en
obras en general o en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la presente
convocatoria, en los últimos Ocho (8) años.

LICENCIADO EN ENFERMERIA. – Licenciado, debe acreditar doce meses (12), acumulados de

experiencia como ENFERMERO de obras en general o en la ejecución de obras iguales o similares
al objeto de la presente convocatoria, en los últimos Ocho (8) años.

Acreditación
La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditará con cualquiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

• Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del
profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación, el nombre de la Entidad u
organización que emite el documento y la fecha de emisión.

• En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia

adquirida por el profesional en años sin especificar los meses y días, se debe considerar el año
completo. Asimismo, en caso que el referido plazo se consigne en meses sin especificar los días
se debe computar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de

dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.
El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del
Reglamento.

9. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 10
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

La Modalidad de selección es por Contrata bajo el sistema de contratación LLAVE EN MANO

10. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución de la Obra es de Ciento Ochenta (45) días calendarios.

10.1. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.

El inicio del plazo para la Ejecución de la Obra, regirá de acuerdo a lo establecido en el

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

11. FORMAS DE PAGO

Los pagos al contratista serán de acuerdo a las valorizaciones presentadas mensualmente y

sujeto al Reglamento de la ley de contrataciones del Estado.
De acuerdo al Reglamento, para efectos del pago de las valorizaciones, la Entidad deberá contar
con la valorización del periodo correspondiente, debidamente aprobada por el inspector o
supervisor, según corresponda.
Las valorizaciones de avance de las obras tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas
y presentadas el último día de cada período previsto en la base, aprobados y visados por el
inspector o supervisor y el contratista, sobre la base de los metrados realmente ejecutados en
dicho periodo.

12. VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para ejecución de obra asciende a S/ 234,821.11 Son: DOSCIENTOS TREINTA
Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTI UNO CON 11/100 SOLES, monto que incluye todos los
impuestos de Ley.
Dicho monto, comprende el personal profesional y técnico calificado, personal de apoyo,
materiales, equipos y todo cuanto de hecho y de derecho es necesario para el cabal
cumplimiento del objeto del contrato, incluyendo leyes y beneficios laborales del personal a
cargo de EL EJECUTOR, imprevistos de cualquier naturaleza, impuestos transportes seguros
directos y contra terceros.

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 11
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

PRESUPUESTO DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO

13. ADELANTOS

13.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad no otorgará Adelantos Directo

13.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad no otorgará adelantos para materiales o insumos
14. SUBCONTRATACION
Solo procederá si cuenta con la autorización escrita de la Entidad respecto de algunas partidas
especializadas, debiendo el subcontratista contar con RNP como ejecutor y de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 149° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 12
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

15. REQUISITOS Y LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

De los Requisitos.-
El CONTRATISTA podrá ser: Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles y/o
persona jurídica legalmente constituida; el contratista no podrá tener ninguna liquidación de
obra pendiente con la Municipalidad Distrital de Huachupampa.
R.U.C vigente e inscrita en el Registro Nacional De proveedores, en el capítulo de ejecutor de
obras.
No estar impedido, sancionado ni habilitado para contratar con el estado.
No estar impedido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 11 de la ley de
contrataciones del estado.
No deberá de tener iniciado procedimiento administrativo sancionador ante el tribunal del
OSCE, ninguno de los consorciados en caso de consorcio.
De la Experiencia.-
El postor deberá acreditar su experiencia en la Ejecución de Obras similares a la obra convocada.
Por un monto acumulado equivalente a una veces el valor referencial S/ 234,821.11 Son:
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTI UNO CON 11/100 SOLES
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado, en la ejecución de obras similares,
durante los Ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán
desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerarán como Obras similares: Creación y/o Rehabilitación y/o Instalación y/o
Mejoramiento de sistemas de seguridad y/o ampliación y mejoramiento de servicio de cámaras
de seguridad.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su
ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (5) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria,
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripción.

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 13
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

16. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, se establece lo siguiente:
● El número máximo de consorciados es de dos (02) consorciados.
● El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 30%

17. EJECUCION DE LA OBRA

1. El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico. Los

materiales, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en
el expediente técnico. El Contratista y la Entidad deberán tomar como base las
consideraciones del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la
Reconstrucción con Cambios y la ley de contrataciones del estado.
2. El Contratista ejecutara el trazo topográfico y replanteo de la obra y presentara a la
Supervisión para su aprobación.
3. El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, depósitos temporales para colocar los
residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto
negativo al medio ambiente.
4. El Contratista a través del Residente de Obra anotara diariamente en el cuaderno de obra
las ocurrencias.
5. El Contratista empleará a los profesionales propuestos para la ejecución de la obra, y deberá
emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demás personal necesario
para la correcta ejecución de los trabajos.
6. El Contratista debe conocer y cumplir, todas las normas técnicas, laborales y las de seguridad
e higiene ocupacional.
7. El Contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar
peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas
durante la realización de los trabajos.
8. Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán cumplir con las características
técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberán someter a los ensayos necesarios
para verificar sus características.
9. El Contratista debe hacer notar a la Entidad, cualquier error o contradicción en los
documentos incluyendo el expediente técnico, poniendo de inmediato en conocimiento del
Supervisor.
10. El Contratista deberá construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista y a la Supervisión el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir
oficinas, almacenes de equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y
equipados a los diez (10) días calendario de iniciado el plazo de ejecución de obra y
conservarse hasta la recepción de la obra.
11. El Contratista deberá mantener la obra en ejecución y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la acción de los agentes atmosféricos
o el tránsito de su personal o equipo o terceros ocasionen daños al proyecto o a propiedades
de terceros que, de producirse, deberán ser inmediatamente reparados a satisfacción del
Supervisor.

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 14
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

12. Dentro de los cinco (05) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar
para consideración del Supervisor, el cronograma de obra valorizado fechado al inicio de la
ejecución de la obra. Pudiendo utilizar el método PERT –CPM o diagrama de barras de
GANTT.
13. Dentro de los diez (10) días siguientes al inicio de obra, el Contratista deberá presentar para
consideración del Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales
ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual de la obra, en el que
se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los trabajos, guardando
relación con el programa presentado con su propuesta. Pudiendo utilizar el método PERT –
CPM o diagrama de barras de GANTT.
14. Teniendo en cuenta el destino e importancia del proyecto, es obligación del Contratista el
realizar una correcta planificación de la calidad, así como realizar el aseguramiento de la
calidad durante la ejecución y realizar el control de la calidad verificando que los resultados
obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acordes a las normativas de calidad.
15. Cualquier comunicación entre el Contratista y la Entidad o su Supervisor se deberá hacer
por escrito.
16. Los precios propuestos e incluidos como parte del contrato se encuentran sujetos a las
Formulas de Reajuste, establecidas en el Expediente Técnico.

18. VALORIZACIONES

Las valorizaciones serán mensuales y se presentarán durante los cinco (05) primeros días
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente a la ejecución de los trabajos, en TRES
ORIGINALES y digital, acompañadas de su versión original y según el caso por los cómputos
métricos resultantes de las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados
por el Supervisor, en conformidad al artículo 194° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.
La forma de las valorizaciones y facturas de pagos, será la preparada por el Contratista en
coordinación con el Supervisor.
El Contratista consignará en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de acuerdo a las
cantidades establecidas en las mediciones.
El contratista presentará de acuerdo al CONTENIDO MINIMO DE LOS INFORMES DE
VALORIZACION DE OBRA aprobados por la Entidad.

CONTENIDO DE INFORME DE VALORIZACIÓN DE OBRA

Carta de presentación de la conformidad de la valorización del supervisor de obra
Informe del supervisor de obra
Caratula
Índice
I. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DE LA EMPRESA
1.1 Carta de presentación del informe mensual de valorización al supervisor
1.2 Cuadro de resumen de pago al contratista
1.3 Factura de la empresa
1.4 Copia del DNI del representante legal
1.5 Copia de registro nacional de proveedores (ejecutor de obra)
1.6 Copia del contrato de obra y consorcio
1.7 Carta de autorización para el pago con abono en cuenta (cci)
II. DOCUMENTOS TÉCNICOS DE LA OBRA

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 15
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

2.1 Informe del residente de obra (descripción de partidas ejecutadas)

2.2 Ficha de identificación de obra
2.4 Resumen de valorización de obra
2.5 Valorización de obra
2.6 Planilla de Metrados ejecutados
2.7 Curva “s”
2.8 Situación de la obra
2.12 Copia del cuaderno de obra
2.13 Panel fotográfico (partidas ejecutadas)
2.14 Copia de resultados de ensayos y protocolos de prueba
2.15 Copia de certificado de calidad de materiales
2.16 Calendario de avance de obra
2.16.1 Calendario de avance de obra valorizado fechado al inicio de obra
2.16.2 Calendario de avance de obra programado vs. ejecutado
2.16.3 Calendario de obra valorizado acelerado (caso de demora
injustificada)
2.16.4 Calendario de obra valorizado actualizado (caso de ampliación de
plazo)
2.17 Copia del actas
2.17.1 Copia del acta de entrega de terreno
2.17.2 Copia del acta de inicio de obra
III. DOCUMENTOS ADICIONALES DEL INFORME
3.1 Garantía de fiel cumplimiento
3.1.1 Copia de carta fianza
3.1.2 Copia de acreditación de REMYPE
3.1.3 Copia de solicitud retención del 10 % del contrato
3.4 Documentos del Residente de obra
3.4.1 Copia certificado de habilidad vigente
3.9 Documentos de monitoreo y capacitación
3.9.1 Informe de seguridad y salud ocupacional (firmado por el especialista de
corresponder)
3.9.3 informe de capacitación (operación y mantenimiento y otros)
3.10 Información digital de la valorización de obra en formato original

19. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista asumirá la responsabilidad técnica total por los servicios profesionales prestados
para la ejecución de la Obra. La revisión de los documentos y planos por parte de
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACHUPAMPA durante la elaboración del Expediente Técnico,
no exime al Contratista de la responsabilidad total del mismo. Se establece el plazo de
responsabilidad para el CONTRATISTA de siete (07) años, la que se acreditara con una
declaración jurada por cada uno de los consorciados de ser el caso. En razón a que el Contratista
es el responsable absoluto de la ejecución de la obra, deberá garantizar la calidad de ésta y
responder por el trabajo realizado, hasta la conformidad de la obra y garantías existentes de
acuerdo a ley, por lo que, en caso de ser requerido para cualquier aclaración o corrección, no
podrá negar su concurrencia. En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hará conocer
su negativa primeramente a Oficina de Asesoría legal y finalmente al Tribunal de Contrataciones
y Adquisiciones del Estado, a los efectos legales consiguientes, en razón de que el servicio
prestado es un acto administrativo por el cual es responsable ante el Estado.

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 16
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, queda claramente

establecido que el hecho de haber decepcionada la obra no exonera al contratista de sus
responsabilidades.

20. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Contratista será directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o

Negligencia durante la ejecución de la obra, como la afectación a terceros o a las propiedades
de éstos, por responsabilidad civil.

21. INTERVENCIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA

En caso de demoras injustificadas en la ejecución de la obra, la entidad podrá intervenir

económicamente la ejecución de la obra, de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

22. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA

Se efectuará de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado a la culminación

de los trabajos, el comité nombrado por la Entidad recepcionará la obra firmando el acta
respectiva y el Contratista presentará el expediente de Liquidación de la Obra dentro de los
plazos establecidos.
No estará permitida la recepción parcial de secciones terminadas de la obra.
El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los
equipos y sistemas que conforman la obra, usándose energía eléctrica y abastecimiento de agua
conectados a los servicios públicos correspondientes.
El CONTRATISTA al término de la obra y conjuntamente con el documento que solicita la
recepción de la obra, deberá presentar al Supervisor de la Obra los siguientes documentos para
su revisión, verificación y conformidad, para fines de la Recepción de la Obra:

a) Planos de replanteo donde se hayan incorporado todas las modificaciones autorizadas a la

obra para efectos que puede ser verificado por el Comité de Recepción de la Obra.
b) Copia del Cuaderno de obra y fotos.
c) Pruebas de calidad según requerimientos de la Entidad.

Posteriormente al cumplimiento de lo señalado anteriormente, para efectos de la Liquidación

de Obra, además de lo indicado en rubro Valorización Final, EL CONTRATISTA deberá entregar
al Supervisor como contenido mínimo:

1. Carta de presentación a la entidad

2. Informe final del supervisor de obra
3. Carta dirigida al supervisor de obra
4. Índice
5. Hoja de resumen de liquidación
6. Resumen económico financiero
7. Ficha de identificación de obra
8. Documentos de la empresa

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 17
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

8.1. Copia de contrato de obra y consorciados

8.2. RNP de contratistas o consorciados
8.3. Constancia de no está inhabilitado para contratar con el estado (si corresponde).
8.4. Constancia de capacidad de libre contratación
9. Documentos del residente de obra
9.1. Original de certificado de habilidad del residente de obra
10. Garantía de fiel cumplimiento
10.1. Copia de carta fianza por garantía de fiel cumplimiento
11. Retención por fiel cumplimiento (acogimiento al beneficio de ley).
11.1. Copias de constancias de retenciones por fiel cumplimiento.
11.2. Acreditación como REMYPES de empresas consorciadas.
12. Garantía de adelantos directos
12.1. Copia de carta fianza por adelanto directo
13. Resoluciones
13.1. Resolución de aprobación de expediente técnico.
13.2. Resolución de designación de comité de recepción de obra.
13.3. Resolución de aprobación de ampliación de plazo y paralizaciones
13.4. Resolución de aprobación de adicionales y deductivos
13.5. Resolución de aprobación de mayores gastos generales
13.6. Resolución de designación de inspector y/o contrato de supervisor
14. Actas
14.1. Acta de entrega de terreno
14.2. Acta de inicio de obra
14.3. Acta de culminación de obra
14.4. Acta de recepción de obra
14.5. Acta de paralización de obra
14.6. Acta de reinicio de obra
14.7. Acta de acuerdos y otros que se hubiese generado durante la ejecución
14.8. Acta de observaciones
15. Formula Polinómica
15.1. Copia de fórmula Polinómica de expediente técnico
15.2. Resolución de aprobación de formula Polinómica reformulada
16. Valorizaciones pagadas (según orden de servicio)
16.1. Resumen de valorizaciones mensuales pagadas
16.2. Copia de valorizaciones mensuales pagadas
17. Liquidación de obra
17.1. Resumen de liquidación de cuentas
17.2. Valorización final de obra
17.3. Valorizaciones mensuales recalculadas
17.4. Cálculos de reajuste reales mensuales
17.5. Actualización de precios (cálculo de reintegros reconocidos)
17.6. Amortizaciones de adelanto directo
17.7. Deducción que corresponden de adelanto directo
17.8. Amortizaciones de adelanto de materiales
17.9. Deducción que no corresponden de adelanto de materiales

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 18
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

17.10. Calculo de mayores gastos generales

17.11. Calculo de interés
17.12. Calculo de penalidades
17.13. Índice unificado de precios
18. Calendario de avance de obra
18.1. Copia de calendario programados valorizados- actualización al inicio de la obra
18.2. Copia de calendario programados valorizados- con ampliación de plazo.
18.3. Copia de calendario programados valorizados- acelerados (por retraso de obra)
18.4. Calendario de avance de obra programado y ejecutado
18.5. Curva “s”
19. Planilla de Metrados ejecutados
20. Memoria descriptiva valorizada (detallada para cada partida ejecutada)
21. Comprobante de pago de valorizaciones pagadas
21.1. Copia de comprobantes de pago (c/p)
22. Ordenes de servicio de valorizaciones pagadas
22.1. Copia de órdenes de servicio (o/s)
23. Facturas de valorizaciones pagadas
23.1. Copia de facturas
24. Cuaderno de obra
24.1. Cuaderno de obra original (incluye cierre de cuaderno de obra post recepción)
25. Ensayos de ejecución y protocolos de prueba (originales)
26. Certificado de calidad de materiales
27. Informe de monitoreo y capacitaciones
27.1. Informe final de seguridad y salud ocupacional (firmado por el especialista de
corresponder)
27.2. Informe final de capacitación (operación y mantenimiento y otros)
28. Constancia de no registrar deudas a trabajadores, sub contratistas emitido por la autoridad
local.
29. Pago de obligaciones del contratista
30. Panel fotográfico (partidas ejecutadas)
31. Planos de replanteo
32. Información en digital conteniendo la liquidación de obra

23. DE LA PENALIDAD

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del

contrato, la Entidad le aplicará al contratista una penalidad por cada día de atraso, hasta por un
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el
caso, del ítem que debió ejecutarse, en concordancia con el artículo 62 Reglamento del
Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios.
En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se calculará de acuerdo con la
siguiente fórmula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto

F x Plazo en días

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 19
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Donde F:
F= 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días.
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad, la Entidad podrá resolver el contrato
por incumplimiento.
Esta penalidad será deducida en la liquidación final; o si fuese necesario se cobrará del monto
resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
La justificación por el retraso está sujeta a lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado
y su reglamento, el código civil y demás normas aplicables, según corresponda.

24. OTRAS PENALIDADES Y MULTAS

En esta sección adicionalmente a la penalidad por mora se deben incluir las siguientes
penalidades:

ITEM PENALIDADES MULTA

SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACION: Cuando EL
CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de seguridad en
01 obra, tanto peatonal o vehicular, incumpliendo las normas además 2/1000 x MC
de las señalizaciones solicitadas por LA ENTIDAD, la multa diaria
será:
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION
PERSONAL: Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a
su personal de los elementos de seguridad y la indumentaria
señalada por LA ENTIDAD. Esta penalidad se considerará por el
02 1/1000 x MC
total de trabajadores y por el total del paquete de obras, es decir
si en alguna de las obras algún trabajador no está debidamente
equipado, la penalidad se aplicara a todo el contrato. La multa
diaria será:
INGRESO DE MATERIALES: Cuando EL CONTRATISTA
03 ingrese materiales a la obra sin autorización del SUPERVISOR 2/1000 x MC
y/o INSPECTOR, la multa diaria será:
CARTEL DE OBRA: Cuando EL CONTRATISTA no coloque el
04 Cartel de obra dentro del plazo establecido en el cronograma de 2/1000 x MC
obra y/o contrato de obra, la multa diaria será:
CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL: Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con
05 entregar el calendario valorizado, adecuado a la fecha de inicio 1/1000 x MC
del plazo contractual, en un plazo de veinticuatro (24) horas la
multa diaria será:
PRUEBAS Y ENSAYOS: Cuando EL CONTRATISTA no realice
06 las pruebas y ensayos oportunamente para verificar la calidad de 1/1000 x MC
los materiales y las dosificaciones, la multa diaria será:
RESIDENTE DE OBRA: Cuando el Ingeniero Residente no se
07 1/1000 x MC
encuentre en la obra de forma permanente, la multa diaria será:
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA:
Cuando EL CONTRATISTA no presente los equipos declarados
08 2/1000 x MC
en la propuesta técnica o estos no se encuentren operativos al
100%, la multa diaria será:
De acuerdo con el Artículo 163° del Reglamento se pueden establecer otras penalidades, las cuales
deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación.

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 20
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del ítem que debió ejecutarse.
Asimismo, debe incluirse toda condición relativa a la ejecución de la obra (concordante con la
información contenida en el expediente técnico).

25. CUADERNO DE OBRA

Se llenará en digital de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado.

26. RESOLUCION DE LOS CONTRATOS

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato, o por incumplimiento de sus
obligaciones conforme lo establecido en el artículo 36 de la ley de contrataciones del Estado y
su reglamento.

27. NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista está obligado a cumplir cabalmente durante la ejecución de la obra, las normas
legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:
1. Reglamento Nacional de Edificaciones.
2. D.S. 005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:

a) Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales.
b) Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la protección y
conservación ambiental en la zona.

28. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 21
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Requisitos:

Ítem Equipo Cantidad

1 ESTACION TOTAL 01
2 LAPTOP CON PROCESADOR I7 MINIMO 01
3 AMPERIMETRO DIGITAL 01

Acreditación:

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

Ingeniero y/o Arquitecto, Titulado, Colegiado y habilitado para el ejercicio de la
profesión

01 INGENIERO DE SEGUIRIDAD
Ingeniero, Titulado, Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión

01 INGENIERO ELECTROMECANICO Y/O ELECTRICISTA

Ingeniero, Titulado, Colegiado y habilitado para el ejercicio de la profesión

01 LICENCIADO EN ENFERMERIA
Licenciado en Enfermeria, Titulado, Colegiado y habilitado para el ejercicio de la
profesión

Acreditación:
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo
139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del
Reglamento.
A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 22
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA. – Ingeniero y/o Arquitecto, debe acreditar Veinticuatro meses

(24), acumulados de experiencia como Residente de Obras, Inspector y/o Supervisor,
en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la presente convocatoria, en
los últimos Ocho (8) años. La participación del Residente de Obra será del 100% del
plazo de ejecución.

INGENIERO DE SEGURIDAD. – Ingeniero colegiado, debe acreditar Doce meses (12),

acumulados de experiencia como especialista de seguridad y medio ambiente en
obras en general o en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la presente
convocatoria, en los últimos Ocho (8) años.

INGENIERO ELECTROMECANICO Y/O ELECTRICO. – Ingeniero colegiado, debe

acreditar Doce meses (12), acumulados de experiencia como especialista de
seguridad y medio ambiente en obras en general o en la ejecución de obras iguales o
similares al objeto de la presente convocatoria, en los últimos Ocho (8) años.

LICENCIADO EN ENFERMERIA. – Licenciado, debe acreditar doce meses (12),

acumulados de experiencia como ENFERMERO de obras en general o en la ejecución
de obras iguales o similares al objeto de la presente convocatoria, en los últimos
Ocho (8) años.
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1
del artículo 139 del Reglamento este requisito de calificación se acredita para la
suscripción del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179
del Reglamento.

B REQUISITOS Y EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El CONTRATISTA podrá ser: Persona Natural en pleno ejercicio de sus derechos civiles
y/o persona jurídica legalmente constituida; el contratista no podrá tener ninguna
liquidación de obra pendiente con la Municipalidad Distrital de Huachupampa.
R.U.C vigente e inscrita en el Registro Nacional De proveedores, en el capítulo de
ejecutor de obras.
No estar impedido, sancionado ni habilitado para contratar con el estado.
No estar impedido en ninguno de los impedimentos señalados en el artículo 11 de la
ley de contrataciones del estado.
No deberá de tener iniciado procedimiento administrativo sancionador ante el tribunal
del OSCE, ninguno de los consorciados, en caso de consorcio.
El postor deberá acreditar su experiencia en la Ejecución de Obras similares a la obra
convocada. Por un monto acumulado equivalente a UNA VEZ el valor referencial S/
234,821.11 Son: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTI UNO CON
11/100 SOLES

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 23
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado, en la ejecución de obras

similares, durante los 08 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que
se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.

Se considerarán como Obras similares: Creación y/o Rehabilitación y/o Instalación y/o
Mejoramiento de sistemas de seguridad, y/o ampliación y mejoramiento del servicio
de cámaras de seguridad.

Acreditación:
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii)
contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación1 de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que
implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la

matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria,
debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una

reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe

indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripción.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.
Importante
En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

1
De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre
otros.

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 24
 MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA
TERMINOS DE REFERENCIA
Gerencia de Desarrollo Urbano Y Rural
Sub-Gerencia de Obras Públicas y Privadas PARA LA CONTRATACION DE OBRAS

● Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el

requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el
numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.

● Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante
declaración jurada.

MUNICIPALIDAD DE HUACHUPAMPA 25